建设工程设计合同
发包人：________________________________ 设计人：________________________________
发包人委托设计人承担________工程设计，工程地点为________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条 设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料 2.3
设计人采用的主要技术标准是：
______________________________________ __________________________ 第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2中标函(文件) 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
_______________________________________________________________________
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
_______________________________________________________________________
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：中标单位须提供：纸质成果（方案设计文本、初步设计文本（含设计概算）、1:1000地形图、勘察报告、初步设计批复、施工图审查批文、施工图等所有设计成果均提供12套以上纸质成果及所有成果的电子版光盘2份）。
第七条 费用
经双方商定，本合同的设计费率为_1.2%_。无论工程方案如何变化，承包人必须及时、高质量的完成相应的设计调整。同时，发包人将不再另行调整中标设计费。 第八条 支付方式
8.1付款方式：施工图完成并经审查合格后支付至设计合同价款的50%，
工程竣工验收合格并审计后支付至设计结算价款的100%。设计合同价款=工程估算投资*发包费率，设计结算价款=工程施工合同价*发包费率 8.2 双方委托银行代付代收有关费用。 第九条 双方责任 9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包
人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。 9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)，并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。 9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责在不超出原定范围的内容的情况下做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
9.2.8因图纸错误导致的返工，返工部分损失设计人承担50%。
9.2.9因不可预见的自然（或物质）因素需要设计变更的，设计人不能及时提供变更设计成果，引发的次生灾害造成的损失由设计人承担。
9.2.10本项目的设计图纸及其它相关资料的知识产权为发包人所有。未经许可设计人不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
9.2.11现场服务不及时，受到建设单位每投诉一次，扣除设计费用的5%。 第十一条 仲裁
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种____方式解决：
(一)提交________仲裁委员会仲裁； (二)依法向人民法院起诉。 第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。 12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 12.7本合同双方签字盖章即生效，一式____份，发包人____份，设计人____份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地建设行政主管部门规定的审查
部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
补充条款
1、因勘察设计单位责任，造成设计漏项超过初步设计概算3%的，扣除设计单位10%的设计费；施工图设计超过设计概算10%的，扣除设计单位20%的设计费；累计变更量超过施工合同额10%的，扣除设计单位40%的设计费。
2、设计单位造成工程量变更较大，影响恶劣的，由县公管局按照“黑名单”管理制度，限制市场准入。性质恶劣的，驱逐出长丰建筑市场。设计单位与其他单位相互串通，采取弄虚作假等手段谋取非法利益的，依照相关规定，予以严厉查处；构成犯罪的，移交司法机关处理。
3、设计人如拒不配合发包人要求，提供相应规定服务的，发包人将视情节严重程度，处以扣除设计费5-10%/次的违约金。
4、中标单位在进行施工图设计前，应与招标人进行充分的沟通，对建设标准、建设内容、装修内容等进行确定，防止使用功能上的遗漏。施工图中所有的设计内容应完整齐全，具备施工招标条件，不得出现建设单位自理或由其他专业设计完成等不完整内容，需要其他专业设计的，也应有设计总包单位委托且费用包含在投标报价中。
5、中标人须在领取中标通知书后3天内与招标人联系签订合同事宜。 6、如中标人为外地（合肥以外）企业，在合同履约期间在设计人员须常驻合肥或长丰。
发包人名称： 设计人名称：
（盖章） （盖章）
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
住 所： 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行：
银行帐号：
鉴证意见：
（盖章）
经 办 人：
鉴证日期： 年
月 日 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号：
建设工程设计合同 - 图文
