1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：开工前14天内提供图纸 套 1.6.2承包人提供的文件范围：（根据具体工程情况填写） 承包人提供的文件期限、数量：（按双方协商约定填写）
监理人批复承包人提供文件的期限： 收到承包人提供的文件后14天内 1.6.3监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前14天 1.7联络
1.7.2联络送达的期限：两天内送达，送达地点： 2.发包人义务 2.3提供施工场地
发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工之日前14天（如工程地质报告、地下管线图等）
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1须经发包人批准行使的权力：如：开工令、工程款支付、工程变更等 4.承包人
4.1承包人的一般义务 4.1.8为他人提供方便
承包人为他人提供方便的内容：施工用地、水、电、道路等
承包人为他人提供方便可能发生费用的处理方法：费用由承包人或使用者支付 4.5承包人项目经理
4.5.1承包人的项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致。在监理人颁发本工程工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其它任何项目的项目经理。除非经过发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。
项目经理姓名： 职称： 注册职业资格证书： 项目经理职权：按通用条款4.3执行 项目经理到任期限：本工程竣工验收合格后 4.11不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围：（根据工程特点双方约定） 5.材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备： 5.1.2承包人报送监理人审批的时间：供货前 天内 6.进度计划 6.1合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：施工组织设计专项安全施工方案等
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：报送施工进度计划为每月25日前；报送施工方案为开工前七天内
监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到方案后七天内 7.变更的程序和原则
变更的原则： 按通用条款执行。相关细节为：发包人写出书面报告报政府主管部门及政府相关领导批准；设计部门提出变更意见；审计部门审核；报财政部门备案后作相应变更。
8.本项目应接受汝南县审计部门的事前、事中、事后的审计监督工作。工程量变更部分以正阳县审计部门审计后的结果为准。
9.物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方法：本合同不考虑物价涨跌因素。 10. 本项目无预付款。
11. 竣工验收程序：工程竣工后，承包人应按照通用条款的约定向发包人报送竣工书面的验收申请报告。发包人在收到申请后及时会同财政、审计、监察、质检等单位进行工程验收，并于收到申请后30日内完成验收工作。发包人在完成竣工验收后10个工作日内向审计部门报送竣工决算相关资料。
12.工程款支付方法：
工程款按工程进度支付实际完成工程量价款的80%。工程完工，经验收合格后付至工程价款的95%；剩余5%将作为质保金，在承包人收到《保修责任终止书》后21天内，由招标人全部支付合同规定的质保金。
13质量保证金
13.1质量保证金的金额或比例：合同总造价的5%。
质量保证金的扣留方法： 竣工验收合格后支付工程款时一次性扣除。
14计量：承包人对已完成的工程量向监理人员提供已完成工程量报表和有关计量资料，向发包人提供付款申请单，并提交工程所在地审计部门审核后报请财政部门。
15违约责任
15.1逾期交付的违约责任
因承包人原因，致使本合同项目未能按期竣工的，承包人应从本合同约定的竣工之日起、按本项目合同价款的千分之一对发包人承担逾期交付的违约金。
因不可抗力原因，致使工期延误的，工期相应顺延；但在不可抗力因素发生之前，由于承包人单方违约已经造成工程延误的，即使因不可抗力所产生的建设工程实质性损坏等风险责任，仍应由承包人承担，承包人不得因此主张免责。
15.2逾期超过60日仍未竣工的，或者本项目实施期间，因承包人单方面原因擅自停工超过15日的，则发包人有权解除合同，对承包人已完工的工程量经汝南县审计部门审核确认后，发包人有权将该项目转包他人实施。因此给发包人造成损失，优先从履约担保金中扣除，履约担保金不足支付损失的，则承包人应按实际损失对发包人承担赔偿责任；承包人另应按实际损失的百分之二十对发包人承担违约金。
15.3其它违约情形的违约赔偿金
如果一方（非违约方）声明其它方（违约方）违约并提供违约事实的证明 ，并且该违约导致本合同不能履行或不能完全履行，则非违约方有权要求违约方承担违约责任，违约方应在收到上述声明及证明之日起 30 日内就违约造成的损失予以赔偿，如果非违约方因违约方违约导致本合同不能履行而终止本合同时在不免除任何一方的其它支付义务前提下，违约方另应向非违约方支付违约部分损失的百分之二十作为违约赔偿金。
16.项目款支付的特别限制约定
在本项目实施期间，承包人应及时支付工人工资；否则，在本项目付款期间，发包人有权从应付承包人的项目款中扣减支付相应款项或者暂停支付相应款项，确保避免因本项目产生债务纠纷。
17．在本项目实施期间，发包人将代为保管中标单位拟派项目经理注册建造师证书和拟派项目经理及专职安全员的安全生产考核合格证书至项目竣工验收结束。
18.风险承担，本项目在施工过程中，由于种种原因，不可避免存在不确定因素，势必造成实际施工与设计存在偏差；这些因素的不确定性，相应造成施工方存在一定的投资风险。投标人购买招标文件后，如参加投标活动，视为已默认承担此投资风险，所发生的风险费用均由中标施工方承担。
19. 投标质量不低于招标文件要求质量标准。
20．发包人和承包人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得签订背离招标文件实质性内容的协议，否则，所签订合同无效。
21．争议的解决办法
（1）双方协商或请主管行政部门调解；
（2）由上蔡县人民法院管辖。争议标的超出上蔡县人民法院管辖权限的，则由驻马店市中级人民法院管辖。争议标的超出驻马店市中级人民法院管辖权限的，则由河南省高级人民法院管辖。
22. 补充条款
1、项目经理：（1）承包人的施工项目经理应是投标时所报项目经理，未经发包人同意，不得随意更换项目经理和技术负责人。（2）发包人可与承包人协商，更换其认为不称职的项目经理或其他管理、技术人员。（3）投标人承诺的项目经理和技术负责人必须到位，甲方连续两次发现项目经理和技术负责不在现场，即为承包人未履约，发包人有权不退还或折减退还其履约保证金，直至解除合同。承包方的项目经理和技术负责人不按合同约定驻工地，每月少于22天的每少一天违约金200元，其他人员每少一天违约金100元，违约金在承包方履约保证金中扣除；（项目经理每月在施工现场不少于22天，此项须在投标文件中做出承诺，否则视为资格审查不通过）。
2、承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如发现转包，发包人有权终止合同，由此造成的经济损失，由承包人负责赔偿。
3、承包人应在施工过程中采取严密的安全文明施工保证措施，并对工人加强安全文明教育，因承包人违章作业或因承包人采取的安全文明施工保证措施不力而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。
4、施工现场的卫生标准、噪音标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。
5、承包人办理施工场地内自己人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。 6、工程内容及工程量的变更必须由现场监理和总监理工程师及发包人代表签字，否则变更无效。
7、招标文件中工程量清单没有显示，但图纸上有显示的，按照图纸施工，以图纸为准进行工程量验收。结算以合同专用条款为准。
第三节 合同附件格式 附件一：合同协议书
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书； （2）投标函及投标函附录； （3）专用合同条款； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）投标预算书； （7）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 3. 签约合同价：人民币（大写） （￥ ）。 4. 合同形式： 。
5. 计划开工日期： 年 月 日；
计划竣工日期： 年 月 日；工期： 日历天。 6. 承包人项目经理： 。 7. 工程质量符合 标准。
8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。 9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 10.本协议书一式 份，合同双方各执 份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章） 法定代表人或其授权委托人： （签字） 法定代表人或其授权委托人： （签字） 年 月 日 年 月 日
上蔡县东瑞路五龙源路至东环城路人行道铺设及路灯安装
