建设工程施工合同
甲方：浙江纵横房地产开发有限公司 乙方：浙江舜业建设有限公司越城分公司
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的实际情况，双方达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称： 绍兴国际财富中心维修工程 2、工程地点： 袍江新区国际财富中心
3、工程内容及承包范围： 纵横物业公司委托修理的维修项目
4、承包方式：包工包料，依据合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量和《工程联系单》。合同报价中没有的项目，参照相近项目单价或双方议价联系单进行结算。
二、合同工期：自2011 年1月 1 日起至 2011年 12 月31日止。总工期为 360天。 三、质量要求：满足设计图纸和国家标准规定要求。
四、合同造价：预算总造价为 暂定人民币5万元整 ( 50000元)，工程预算清单详附件。 五、甲方责任：
1、乙方进场前的一切手续均由甲方负责办理好。施工期间若有需要甲方出面协调的事情，均由甲方负责协调好。
2、甲方应协调好工地的其它施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。 3、负责向乙方支付工程费用。 六、乙方责任
1、乙方必须按照合同图纸和签证联系单要求，保质保量地完成。 2、乙方必须遵守甲方工地的各项管理制度，服从甲方的统一管理。
3、乙方必须做好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担事故的全部责任。 4、乙方必须按合同工期完成施工任务。 七、工期延误
1、对以下原因竣工日期延误推迟，经甲方代表签证确认，工期相应顺延：
- 1 -
⑴工程量变化或者设计变更； ⑵因不可抗拒的客观因素，无法施工； ⑶乙方原因，但经甲方同意顺延工期的情况 八、工程验收
工程完工后，乙方向甲方提交工程竣工资料和报告，主要材料产品合格证，甲方应在7天内组织相关人员进行验收，办理有关签证的手续。 九、工程造价、付款方式及工程结束
1、工程造价：依照合同单价和实际完成工程量进行结算；合同单价中没有的项目，参照相近项目单价或双方议价联系单进行结算。 2、付款方式：
⑴合同签订，乙方进场施工后7天内，支付工程预付款，金额为 不支付预付款 。 ⑵工程竣工验收合格之日起，一个月内付清工程余款。 ⑶涉及工程保修的条款，按国家相应标准执行。 十、违约责任
1、若乙方逾期完工交付使用，则每天按合同价的1%向甲方支付违约金，甲方有权从应付款中进行扣除。
2、若因乙方原因，无法按时保质保量地完成施工任务，致使甲方受到相应损失的，所有损失由乙方承担，并且甲方有权单方面终止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款，则按应付款的1%每天向乙方支付滞纳金， 4、如一方违约，则按合同总价的20%向对方支付违约金。
十一、本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方友好协商解决；若无法解决的提交项目所在地法院裁决。本合同若有补充协议的，则补充协议与本协议具有相同的法律效力。 十二、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，均具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方： 代 表 人： 代 表 人：
联系电话： 联系电话：
间： 时 间：
- 2 -
本文可以自由编辑
【最新资料 Word版 可自由编辑！】
1111111111111111111111111111111111111111111
- 3 -
建设工程施工合同（简易版）
