场内运输工具等。
25、质量标准：
本工程应当达到质量评定合格（优良）等级。达到此标准，发包人将按照建筑工程施工质量统一 标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照上述标准予以处罚。
26、安全文明施工标准：
本工程安全文明施工要求达到： 建筑施工安全检查标准及建筑工程施工安全操作规程标准要求。达到此标准，发包人将按照上述标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照上述标准予以处罚。 27、送达：
本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：
（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款； （2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；
（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸； （4）承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的； （5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、 （6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。 （7）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；
（8）本合同9.10、10.15所列事项； （9）双方约定的其它情况。 28、本合同价款核算规则及构成方式
28.1 本工程的合同价款采用下列第 1 种方式计算： （1）固定合同价款； （2）工种工日单价； （3）综合工日单价； （4）建筑面积综合单价。
28.2分包合同价款包含以下内容： 工人工资，管理费，劳动保护费，各
项保险费，工具用具费，文明施工及环保费中的人工费、利润、税金，食宿、交通费，场内二次运输费等。 。
28.3分包合同价格风险幅度范围为 / ，超过风险幅度范围的，应当及时调整。调整标准为 / ，调整依据为 / ，调整程序为 / 。
28.4本工程的合同价款，除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同28.3条约定的价格调整的因素以外，不再调整。
28.5采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含 人工费，管理费，劳动保护费，各项保险费，工具用具费，文明施工及环保费中的人工费、利润、税金，食宿、交通费，场内二次运输费等。
28.6 采用第（2）种方式计价的，不同工种工日单价为： / ，单价为 / 元/工日，共 工日； / ，单价为 / 元/工日，共 工日； / ，单价为 / 元/工日，共 工日； / ，单价为 / 元/工日，共 工日； / ，单价为 / 元/工日，共 工日； 另：低值易耗材料费、工具用具费 / 元；
28.7采用第（3）种方式计价的，综合工日单价为 / 元工日，共 / 工日。 另：低值易耗材料费、工具用具费 / 元；
28.8采用第（4）种方式计价的，建筑面积 / m2，分包合同价款单价为 / 元/m2，其中：地上结构 / 元/m2，地下结构 / 元/m2，初装修 / 元/m2，精装修 / 元/m2，机电设备安装 / 元/m2，其它 / 元/ m2；
另：低值易耗材料费、工具用具费 / 元；共 / 元； 28.9施工中发生的零工单价为 / 元/工日，停工、窝工单价 / 元/日。
28.10采取建筑面积综合单价方式的，
28.10.1遇本合同终止、中止、解除时，双方约定：未形成建筑平米的劳务作业工程量的计算方式为 / ，计算规则为 ，单价为 / 。
28.10.2双方约定，本合同平米面积的计算规则为 / 。 28.10.3双方约定，本合同平米面积的变更规则为 / 。 29、施工过程中分包合同价款结算及支付方式：
29.1施工过程中，发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算，最长不得超过3日。书面确认后，双方约定采取以下 / 方式结算支付分包合同价款：
29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。 29.1.2发包人每月 15 日支付 元分包合同价款。
29.2由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规、违约支付行为的，造成后果由发包人负责。
30、违约责任： 30.1发包人违约责任：
30.1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的，除应向承包人支付违约金 500 元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。
30.1.2不按约定核实承包人完成的工程量，除向承包人支付违约金 500 元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。
30.1.3不能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金 / 元。
30.1.4不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，除应支付窝工费用外，还应向承包人支付违约 金 / 元。
30.1.5发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向承包人支付违约金 / 元。
30.2承包人违约责任：
30.2.1承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向发包人支付违约金 / 元，最高不超过合同总金额的 5 %。
30.2.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金 / 元，最高不超过合同总金额的 5 %。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。
30.2.3承包人未达到约定的安全文明施工标准，承包人应向发包人支付违约金 / 元，最高不超过合同总金额的 5 %。
30.2.4承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金 / 元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
30.2.5承包人未在每月 5 日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金 / 元。
30.2.6承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金 / 元，最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延。
30.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
30.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的，承包人的30.2.4行为不构成违约。 30.5承包人先有30.2.4、30.2.5行为的，发包人自行为发生之日起 30 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态
的，自连续状态终止之日起计算时限。
30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。
发包人：姓名 身份证号：××××××××××××××× 姓名 身份证号：××××××××××××××× 承包人：姓名 身份证号：××××××××××××××× 姓名 身份证号：××××××××××××××× 姓名 身份证号： 31、特别约定：
31.1发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款，如存在违约行为，造成承包人拖欠本工程务工人员工资的，除按照本合同的违约条款承担责任外，还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。
31.2承包人先有30.2.4行为的，双方约定自行为发生之日起 当 日内，双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。
31.3发包人30.1.1、30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违约行为赔偿义务不因双方在双方签订本合同结算书，发包人全额支付合同价款、承包人全额支付本项目上所有工人的工资并将全部工资支付情况书面报送前签认的协议而免除。
以上违约责任的免责条件为：在双方签订了本合同结算书，发包人全额支付了合同价款、承包人全额支付本项目上所有工人的工资并将全部工资支付情况书面报送发包人之后 3 日后签订特别协议。
32、争议解决：
发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 2 种方式解决争议：
（1）向北京仲裁委员会申请仲裁； （2）向 / 仲裁委员会申请仲裁； （3）向 / 人民法院起诉。
33、本合同共五份，具有同等效力，由发包人叁份和承包人贰份；
34、补充条款：
35、附件：
附件一：施工安全责任协议书 附件二：全体作业人员花名册
劳务分包合同 - 图文
