《江苏省建设工程造价管理办法》及相关知识竞赛试题
单位名称 姓名 一、单项选择题：共40题每题1分
1、《江苏省建设工程造价管理办法》已于2010年8月16日经省人民政府第51次常务会员讨论通过，自＿＿B＿＿＿起施行。
A. 2011年1月1日 B. 2010年11月1日 C． 2011年4月1日 D. 2010年10月1日
2、建设项目从筹建到交付使用期间，因工程建设活动所需发生的费用称作＿＿＿C＿＿。 A.建安造价 B.承包合同价 C.建设工程造价 D.竣工结算价 3、＿＿A＿＿＿建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程造价活动的监督管理，具体工作由其委托建设工程造价管理机构实施。
A.县级以上地方人民政府 B.市级以上地方人民政府 C.省级以上地方人民政府 D.区级以上地方人民政府 4、经投资主管部门审批或者核准的国有资金投资项目＿＿＿＿B＿是该建设项目投资和造价控制的最高限额，未经原项目审批部门批准，不得随意调整或者突破。 A.投资估算 B.设计概算 C.施工图预算 D.竣工结算 5、发包人或者承包人应当自施工合同签订之日起＿B＿＿＿＿日内，将合同副本报送工程所在地建设行政主管部门备案。
A.21 B.7 C.10 D.14
6、工程造价咨询企业在本省设立分支机构的，应当自领取分支几个营业执照之日起D＿＿＿＿＿日内，到省住房和城乡建设行政主管部门办理备案。 A.60 B.10 C.14 D.30
7、注册造价师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设现行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以＿＿C＿＿＿的罚款。 A.五百元以上一千元以下 B.五百元以上二千元以下 C.五百元以上三千元以下 D.三千元以上五千元以下 8、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）在我市开始执行的时间是D＿＿＿＿＿。
A.2008年7月1日 B.2009年1月1日 C.2009年4月1日 D.2009年7月1日 9、实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由＿B＿＿＿＿承担。
A.承包人 B.发包人 C.承包人与发包人共同 D.受发包人委托的造价咨询人
10、注册造价师初始注册有效期为＿＿D＿＿＿年，延续注册有效期为＿＿＿D＿＿年。 A.2、4 B.4、2 C.3、3 D.4、4
11、 注册造价师注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满＿＿＿C日前，申请延续注册。
A.10日 B.20日 C.30日 D.60日
12、当工程施工期间第一类建筑材料价格上涨或下降幅度在＿＿B＿＿＿以内的，其差价由
承包人承担或受益。
A. 5% B.10% C.15% D.20%
13、注册造价师继续教育应达到必修课＿＿＿C＿＿学时，选修课＿＿＿C＿＿学时。继续教育达到合格标准的，颁发继续教育证书。
A.30、30 B.30、60 C.60、60 D.60、30
14、在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发生争议事项的，由＿＿＿＿B＿负责解释。
A.人民法院 B.工程造价管理机构 C.仲裁机构 D.造价中介机构
15、修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，＿＿＿B＿＿。 A.不予支持 B.应予支持 C.共同承担 D.自己承担
16、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的＿B＿＿＿时，招标人应将其报原审批部门审核。 A.估算 B.概算 C.预算 D.估算指标
17、我省规定，材料费占单位工程费＿C＿＿＿以下的各类材料为非主要建筑材料；材料费占单位工程费＿＿＿C＿＿以上的各类材料为第二类主要建筑材料。 A.2%；5% B.5%；10% C.2%；10% D.5%；15%
18、实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起＿D＿＿＿＿天内，由发、承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。 A.15 B.20 C.25 D.30
19、我省2009版费用定额规定，下列＿＿＿A＿＿属于通用措施项目费的内容。 A.大型机械设备进出场及安拆费 B.垂直运输机械费 C.围堰 D.脚手架费
20、我省2009版费用定额规定，＿＿B＿＿＿不属于规费内容。 A.工程排污费 B.安全文明施工措施费 C.社会保障费 D.住房公积金
21、合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该＿D＿＿＿＿。 A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整
C.按设计部门提出的价格调整 D.由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行 22、根据江苏省《全国建设工程造价员管理办法》实施细则规定，中级水平的造价员可以从事＿＿A＿＿＿万元人民币以下建设项目相关专业工程造价的编制审核和控制。 A.5000 B.1500 C.3000 D.各类工程
23、建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由企业自主报价和＿＿C＿＿＿形成。 A.市场信息 B.市场价格 C.市场竞争 D.市场趋势
24、合同约定发包人收到工程结算文件后，在约定期限内不予答复，＿＿B＿＿＿处理。 A.视为不认可工程结算文件，或按照约定 B.视为认可工程结算文件，按照约定
C.视为认可工程结算文件，或可作补充约定
25、建设工程造价行业协会应当建立健全自律机制，发挥行业＿＿B＿＿＿作用。 A.管理、服务和协调 B.指导、服务和协调 C.监督、管理和指导 D.监督、管理和协调
26、建设工程施工合同应当对合同风险的范围、幅度和＿＿＿A＿＿及风险超出约定时合同价款的调整办法。
A.承担方式 B.赔偿方式 C.索赔方式 D. 调整方式
27、工程造价咨询企业在建设工程造价执业活动中不得违背＿B＿＿＿＿和诚实信用原则出
具工程造价咨询成果文件。
A.公平、公正 B.客观、公正 C.平等、公正 D.客观、平等
28、工程造价咨询企业和造价从业人员应当向资质（资格）许可机关以及从事建设工程造价活动所在地的建设行政主管部门提供＿＿＿C＿＿的企业和个人信用档案信息以及执业活动业务信息。
A.基本、主要、完整 B.真实、准确、具体 C.真实、准确、完整 D.基本、真实、完整
29、建立科学的工程造价咨询机制，工程造价咨询费的计取应当遵循公平、合理的原则，不得以＿＿C＿＿＿。
A.委托方的要求作为计算标准 B.投资总额作为唯一的计算标准 C.工程造价作为唯一的计算标准 D.核减额作为计算标准
30、建设工程竣工并验收合格后，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的，人民法院＿A＿＿＿＿＿ 。 A.不予支持 B.应予支持 C.共同承担 D.自己承担 31. 计日工计取的条件：＿＿＿D＿＿。
A、招标文件规定 B、发承包双方合同约定 C、施工图之内的 D、施工图之外的零星项目或工作
32. 我省现行的城区建设工程营业税税率是：A＿＿＿＿＿。 A、3.48% B、3.41% C、3.44% D、3.45%
33.工程价款调整报告应由＿C＿＿＿＿在合同约定时间内提出，经对方确认后调整合同价款。
A、承包方 B、发包方 C、受益方 D、现场监理
34.根据08规范对工程竣工结算的规定，同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，＿＿B＿＿＿。
A、发包方可委托另一家资质高于前审核单位的工程造价咨询人复审竣工结算。 B、禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。 C、发包人可以要求承包人与其他工程造价咨询人复审。
D、发包人可以要求审计部门复审，以审计部门结果为结算依据。
35. 08规范中规定的综合单价应包括一定范围的风险费用是指＿＿C＿＿＿。 A 、工程实施期的所有风险 B、人工或材料价格风险 C、招标文件规定的风险 D、08规范规定的风险
36. 在约定风险范围时，＿＿C＿＿不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。
A.自然灾害 B.不可预见性灾害 C.设计变更及施工条件变更 D.政策性调整
37. 有关变更的价款调整方法如合同中未明确规定，分部分项单项工程量变更超过＿＿B＿＿，并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％的，综合单价可作适当调整。 A.10％ B.15％ C.7％ D.20％ 38. 意外伤害保险费应属于＿C＿＿＿。
A.措施项目费 B.其他项目费 C.管理费 D.社会保障费 39. 甲方购买的材料＿A＿＿＿。
A.必须列入综合单价 B.不必列入清单 C.可以列也可以不列入清单 D.放入材料购置费中
40. 我省规定，通常情况下暂列金额不易超过分部分项工程费的＿＿B＿＿。 A.5% B. 10% C.15% D.20%
二、多项选择题每题2分（每题有2个以上正确答案，全部选对得2分，少选每选对一个答案得0.5分，多选不得分） 1、《江苏省建设工程造价管理办法》中所称的建设工程，是指＿A＿C E＿。
A.各类房屋建筑工程 B.通信、化工、铁路工程 C.与各类房屋建筑和市政基础设施相配套 的线路、管道、设备安装工程
D.交通、水利、电力工程 E.市政基础设施 2、从事工程造价活动应当遵循＿A B C D＿＿＿＿。
A.合法的原则 B.客观公正的原则 C.诚实信用的原则 D.不得损害社会公共利益和他人的合法权益 E.独立的原则
3、建设工程计价依据是指从事建设活动中所使用的各类ABCDE＿＿＿＿＿等。 A.规范 B.标准 C.定额 D.造价信息 E.工程造价管理制度
4、政府财政性资金投资项目，其CD＿＿＿＿＿须经同级财政部门审核。 A.概算 B.招标控制价 C.施工图预算 D.工程结算 E.工程竣工决算
5、建设工程施工合同应当对下列＿＿＿ABCDE＿＿与工程造价有关的事项做出具体的约定。 A.计价依据和计价方式 B.合同价格类型 C.合同价款的调整因素、调整方法、调整程序 D.工程结算的编制、审核时间，结算价款的支付方式、支付时间 E.工程造价争议调解、处理的方式
6、发包人和承包人应当按照规定将施工现场安全文明施工措施费列入合同价款，由承包人专项用于施工现场的＿BCD＿＿＿＿。
A.安全生产 B.安全防护 C.文明施工 D.环境保护 E.职工生活
7、合同履行过程中，合同约定的＿＿ABC＿＿＿等实质性内容发生变更的，发包人或者承包人应当将变更的内容报送工程所在地建设行政主管部门备案。 A.工程价款 B.工期 C.工程质量 D.违约责任 E.解决争议的方式 8、根据《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价从业人员不得有下列行为：＿ABCDE＿＿＿＿。
A.签署有虚假记载或者误导性陈述的建设工程造价成果文件 B.在执业过程中实施索贿、受贿、商业贿赂或者谋取其他不正当的利益 C.同时在两个或者以上单位从业 D.在非从业单位注册 E.涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书、执业专用章
9、根据《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价咨询企业在建设工程造价执业活动中不得有下列行为：＿＿ABCDE＿＿＿。
A. 涂改、倒卖、出租、出借资质证书或者以其他形式非法转让资质证书 B.超越资质等级承接建设工程造价咨询业务
C.同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程项目的造价咨询业务 D.以给予回扣、贿赂等方式进行不正当竞争 E.转让其所承接的建设工程造价咨询业务
10、采用工程量清单计价，建设工程造价由＿ABCDE＿＿＿＿组成。
A. 分部分项工程费 B.措施项目费 C.其他项目费 D.规费 E.税金 11、综合单价应包括人工费、材料费、＿ABD＿＿＿＿，以及一定范围内的风险费用。 A.施工机械使用费 B.利润 C.税金 D.企业管理费 E.规费
12、＿BCD＿＿＿＿应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
A.临时设施费 B.安全文明施工措施费 C.规费 D.税金 E.人工工资单价
13、分部分项工程量清单应根据附录规定的项目编码、ACDE＿＿＿＿＿进行编制。 A.项目名称 B.工程内容 C.项目特征 D.计量单位 E.工程量计算规则 14、＿AB＿＿＿＿等工程造价文件的编制与核对应由编审单位具有相应资格的工程造价专业人员承担。
A.工程量清单 B.招标控制价 C.投标报价 D.工程价款结算 E.合同价款支付 15、为确保施工企业各类从业人员社会保障权益落到实处，《江苏省建设工程费用定额》（2009年）将社会保障费列入规费计取，它是由ABCE＿＿＿＿等社会保障方面的费用（包括个人缴纳部分）。
A.养老保险 B.医疗保险 C.失业保险 D.意外伤害保险 E.生育保险 16、安全文明施工措施费是一项不可竞争费用，是由CDE＿＿＿＿＿几部分组成。 A.垃圾清理费 B.环境保护费 C.基本费 D.现场考评费 E.奖励费
17、根据省高级人民法院“关于审理建设工程施工合同纠纷若干问题的意见”的规定，具有下列情形＿ABCDE＿＿＿＿之一，当事人要求确认施工合同无效的，法院应予支持。
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 C.建设工程必须进行招标而未招标或者招标无效的 D.中标合同约定的工程价款低于成本价的 E.承包单位将工程进行转包或者违法分包的 18、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）中其他项目清单包括＿BCDE＿＿＿＿。
A.预留金 B.暂列金额 C.暂估价 D.计日工 E.总承包服务费 19、造价工程师可以注册在以下哪些单位＿ABDE＿＿＿＿。 A.建设单位 B.工程造价管理部门 C.审计部门 D.监理单位 E.招标代理单位
20、江苏省建设工程费用定额（2009）中规费的范围＿＿＿BCDE＿＿。 A.工程定额测定费 B.工程排污费 C.建筑安全监督费 D.社会保障费 E.住房公积金
21、分部分项工程费中的人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，包括＿＿ABCD＿＿＿。
A. 基本工资 B. 工资性津贴 C. 生产工人辅助工资 D. 职工福利费 E. 劳动保险费
22、江苏省建设工程费用定额（2009）规定材料费的组成为＿ABCD＿＿＿＿。
A.材料原价 B.材料运杂费
C.运输损耗费 D.采购及保管费 E. 税金
23、材料费中的采购及保管费为组织采购、供应和保管材料过程中所需的各项费用。包括＿＿＿ACDE＿＿。
《江苏省建设工程造价管理办法》
