2012年二建真题及答案完全版（实务 - 法规 - 管理）资料 - 图文

1

2011年二级建造师考试真题及参考答案

建筑工程实务真题及答案

1、 影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（） A、 截面尺寸B、混凝土强度等级C、配箍率D、弯起钢筋含量

2、 建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（） A、 正方形B、长方形C、圆形D、L型

3、 关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（）

A、 凝结硬化快B、硬化时体积微膨胀C、硬化后空隙率高D、防火性能差 4、 水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d和7dB、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d

5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（） A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b –ha D、a-b –ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是（） A、20mmB、50mmC、80mmD、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用（） A、空铺法B、点粘法C、条粘法D、满粘法

8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（）

A、人造木门窗复验氨的含量B、外墙塑料窗复验抗风压性能C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能

9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（）

A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做（）坎台。 A、混凝土 B、普通透水墙 C、多孔砖 D、混凝土小型空心砌块 11、脚手架定期检查的主要项目不包括（）

A、干见得设置和连接是否符合要求 B、立杆的沉降和垂直度 C、地基是否有积水、底座是否松动 D、安装的红色警示灯

12、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（）

A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B、 外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门 D、七级大风天气时，在项目*****下使用外用电梯

13、无需办理动火证的作业是（）

A、登高焊、割作业 B、密闭容器内动火作业 C、现场食堂用火作业 D、比较密封的地下室动火作业 14、施工现场污水排放前，应与所在地**以上人民政府（）部门签署排放许可协议，申领许可证。 A、城管 B、市政管理 C、环卫 D、卫生管理

15、关于施工现场临时用水管理的说法，正确的是（）

A、高度超过24米的建筑工程严禁把消防管兼作施工用水管线 B、施工降水不可用于临时用水 C、自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mm D、消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路 16、下列选项中，《民用建筑节能条例》未指出规定的是（）节能 A、新建建筑B、既有建筑C、建材研制D、建筑用能系统运行 17、根据《建设工程项目管理规范》（GB50*36）在满足项目管理实施规划要求的前提下，承包方的项目管理实施规划可以用（）代替。

A、质量文件B、安全生产责任制C、文明施工方案D劳动力、材料和机械计划 18、下列选项中，属于分部工程的是（）

A、砖砌体工程 B、土方开挖工程 C、建筑屋面工程 D、防雷击接地工程 19、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300），单位工程竣工验收应由（）组织。 A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、设计单位

20、混凝土悬臂构件底模拆除时，混凝土强度至少不得低于设计强度的（）% A、50 B、75 C、90 D、100

二、多项选择题（有2个及2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 21、对混凝土构件耐久性影响较大的因素有（）

A、结构形式 B、环境类别 C、混凝土强度等级 D、混凝土保护层厚度E、钢筋数量 22、地基验槽时，需在基底进行轻型动力触探的部位有（）

A、基底已处理的部位 B、持力层明显不均匀的部位 C、有浅埋古井的部位 D、浅部有软弱下卧层的部位E、设计文件注明的部位

23、关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有（） A、控制混凝土入模温度 B、增大水灰比，加大水泥用量 C、混凝土浇筑完毕，无需覆盖 D、掺入适量微膨胀剂E、

2

观测混凝土温度变化，以便采取措施

24、高强螺栓施工中，摩擦面的处理方法有（）

A、喷（抛）丸法 B、砂轮打磨法 C、酸洗法 D、碱洗法E、汽油擦拭法 25、在工程实施过程中，单位工程施工组织设计通常按（）划分阶段进行检查。 A、地基基础B、主体结构C、二次结构D、装饰装修E、竣工交付 26、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号），不得作为专家论证会专家组成员的有（） A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、项目设计技术负责人D、项目专职安全生产管理人员E、与项目五官的某大学相关专业教授

27、影响施工现场平面布置的因素有（）

A、不同施工阶段B、周边环境变化C、行业协会文件D、建设单位指令E、当地政府部门要求 28、可以使用36V照明用电的施工现场有（）

A、特别潮湿的场所B、灯具离地面高度2.2m场所C、高温场所D、有导电灰尘场所E、锅炉或金属容器内 29、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于承包人职责的说法正确的有（）

A、组织分包参加发包人组织的图纸会审B、提供本合同专用条款中约定的设备和设施，由劳务分包人承包因此发生的费用C、有条件地分时段为分包人提供分包工程所需的场地和通道D、确保分包人按照批准的施工组织设计进行施工E、分包人之间的交叉配合与承包人无关

30、根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354），进入施工现场的装修材料必须进行检查的项目有（） A、合格证书B、防火性能型式检验报告C、应用范围D、燃烧性能或耐火极限E、应用数量

案例分析一、 背景资料

某广场地下车库工程，建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140天。 工程实施过程中发生了下列事件：

事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表： A B C D 流施 水 工 节 拍 过 （ 天 施 工 段 Ⅰ 12 18 25 12 Ⅱ 12 20 25 13 Ⅲ 19 18 20 15 Ⅳ 13 22 22 14 事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。

事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：

（1） 工程清理、恢复费用18万；

（2） 施工机械设备重新购置和修理费用29万； （3） 人员伤亡善后费用62万； （4） 工期顺延6天。 问题：

1、 事件一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？ （1）按照累加数列错位相减取大差法 5分

2、 事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期的要求？

（2）计划工期T=136 满足（5分）

3、 事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。

3

（3）施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施（5分）

4、 事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。

（4）（1）索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。（2）不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担（3）不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。不可抗力造成的工期延后工期顺延 5分

案例分析二 背景资料：

某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：（1）钢筋由建设单位供应；（2）工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件： 事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。

事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。

事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0㎡的空鼓区域，责令限期整改。

事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 问题：

1、 事件一中，对于建设单位供应分该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任？ 4分

建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责

承包单位责任：材料进场核验是否于建设单位提供的一览表符合，不合格材料不得进场，负责材料送检 2、 事件二中，施工组织设计修改后，应该什么程序报审？ 4分

原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》

3、 事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理？写出合理安排。

不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工

4分

4、 写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序（至少列出4项）。

凿除墙体空鼓部分，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收4分

5、 事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理？说明理由。写出本工程合理的竣工日期。 4分

建设单位已投入使用，即已工程已合格。竣工日期即为使用日期，2010年9月18日

案例分析三 背景资料

4 某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件： 事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装；填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。 事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 问题：

1、 事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理？说明理由。

不合理，总承包单位对工程的质量、安全、工期负责，门窗工程如需单独发包应由 总承包单位与分包单位签订，由建设单位认可。（5分）

2、 事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点？ 书本上有。交叉作业（5分）

1.交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围之外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。

2.在拆除模板\\脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物作人。的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m.

3.结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。

书本有。骨架隔墙（5分）

1）安装固定\\施工方法均有不妥，正确的做法有

（1）板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定。

（2）纸面石膏板的长边应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2.

（3）采用钉固法，螺钉与板边距离：纸面石膏板包边宜10~15mm，切割边宜为15~20mm，水泥加压板螺钉与板边距离宜为 8—15 mm；板周边钉 距宜为 150—170 mm，板中钉距不得大于 200 mm. （4）石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时 面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

（5）螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。 （6）石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。（5分）

3、 事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样？ 按照原来数量的一倍进行抽检,原不合格重检，10%，不少于6间，离地0.8—1.5,离墙面0.5 ,

（5分）

案例分析四 背景资料

某房地产开发公司与施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款约定如下：（1）工程预付款为合同的10%；（2）工程预付款扣回的时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两次扣回；（3）工程质量保修金为工程结算总价的5%竣工结算是一次扣留；（4）工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。

每月完成的工作量如下： 月份 3 4 5 6 7 8 9 实际完成工作量（万元） 80 160 170 180 160 130 120 工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元，因施工单位保管不力罚款1万元。 问题：

1、 列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开始起扣？ :预付款:1000*10%=100(万元), 2分

5

预付款起扣点:1000*60%=600(万元), 2分

6月份开始扣回预付款 1分

2、 7、8月份开发公司应支付工程款多少万元？截止8月末累计支付工程款多少万元？ 7月份工程款=160-50=110万元 8月工程款=130万元 80 160 170 180 160 130 =880万元

3、 工程竣工验收书合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款是多少万元？本工程竣工结算是多

少万元？本工程保修金是多少万元？（保留小数点后两位）

结算之前累计支付工程款:1000*90%=900 , 2分

万元,竣工结算:1000+5=1005万元 2分

保修金:1005*5%=50.25万元

4、 根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建【2004】369号）的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？本工程

竣工结算属于哪种类型？

结算方式，单项、单位、总决算

法规真题及答案

6

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1.取得建造师资格证书并经（ ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。 A 登记 B 注册 C 备案 D 所在单位考核合格 2.行政法规的制定主体是（ ）。 A 全国人民代表大会 B 全国人民代表大会常务委员会C 国务院 D 最高人民法院 3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（ ） A 抵消 B 提存 C 混同 D 免除 4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（ ）年。 A 1 B 2C 4 D 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（ ）。 A 汇票 B 仓单 C 建设用地 D 应收账款 6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（ ）。 A 转让 B 抵押 C 出资入股 D 投保火灾险 7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。 A 100 B 200 C 600 D 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ ）。 A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D 国家提倡对建筑工程实行总承包 9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ）。 A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B 将专业工程分包给不具备资质的承包人 C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人 D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人 10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（ ）。 A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标 B 该联合体成员签订共同投标协议 C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标 D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头 11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（ ）。 A 评标价 B 投标报价 C 招标控制价 D 标底 12. 在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是( )。 A 评标委员会成员的名单在评标结算前保密 7 B 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名 C 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取 D 评标委员会成员由二人组成。 13. 经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（ A ）。 A 属于在投标有效期内撤回投标文件（属于要约的撤回）B 属于放弃中标 C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金 14. 关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（ ）。 A 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用 B 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任 C 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责 D 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内 15. 生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（ )。 A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员 B 3年内不得担任监理单位的主要负责人 C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人 16 .生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（ ）。 A 本企业负责人B 当地安全生产监督管理部门C 县级以上地方人民政府 D 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门 17 .某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事 故应由（ ）上报有关主管部门 A 幕墙分包企业 B 施工总承包企业 C 监理单位 D 建设单位 18 .根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（ ）批准。 A 县级以上人民政府 B 省级政府特种设备安全监督部门 C 国务院 D 国务院特种设备安全监督部门 19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是( )。 A 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材 B 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料 C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确 D 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门 20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是( D )。 A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求 B 建设单位有权压缩合同约定的工期 C 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业 D 建设单位应当根据工程需要 8 21 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。 A 意外伤害保险属于非强制险B 保险由建设单位办理C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费 D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止 22 基坑支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实施。 A 施工企业项目经理和现场监理工程师B 施工企业负责人和建设单位负责人 C 建设单位负责人和总监理工程师D 施工企业技术负责人和总监理工程师 23 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（ ）月。（P85） A 1 B 2 C 3 D 6 24 根据建设工程质量管理条例对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。 A 增加工程内部装修 B 建筑主体和承重结构变动 C 增加工程造价总额 D 改变建筑工程局部使用功能 25 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（ ）。 A 分包工程质量由分包企业负总责 B 分包工程质量由分包企业单独承担责任 C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任 D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任 26 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（ ）。 A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用 B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔 C 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔 D 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修 27 必须经总监理工程师签字的工作是（ ）。 A 开工前的放线定位 B 分项工程验收 C 下一步工序 D 建设工程竣工验收 28 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（ ）。 A 只能由生产厂家承担 B 只能由供应商承担 C 只能施工企业自行承担 D 可向生产厂商提出赔偿 29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（ ）报批。 A 公安消防机构 B 建设工程安全监督机构 C 建设行政主管部门 D 上级主管部门 30下列争议中，属于劳动争议的是（ ）。 A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B 公司股东李某因股息分配产生的争议 C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议 31 劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为 （ ）年。（P132） A 6个月 B 1年 C 2年 D 5年 9 32 劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（ ）。（P126） A 该试用期限为劳动合同期限B 按无效劳动合同处理 C 按无固定期限合同处理D 按完成一定工作任务为期限的合同处理 33 用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（ ）劳动合同。 A 固定期限 B 无固定期限 C 以完成一定任务为期限 D短期 34 下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（ ）。 A 警告 B 罚款 C 支付违约金 D 没收财产 35下列合同中，受合同法调整的是（ ）。 A 婚姻 B 收养 C 买卖 D 行政 36 在合同法中，要约生效的时间为( )。 A 要约人发出要约时 B 要约达到受要约人时 C 受要约人做出承诺时 D 受要约人承诺到达时 37 在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（ ）。 A 要约 B 要约邀请 C 反要约 D 承诺 38 受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（ ）。 A 承诺超时 B 承诺延误 C 新承诺 D 新要约 39 在合同法中，以下情形属于无效合同的是（ ）。 A 当事人无履约能力 B 当事人对合同有重大误解 C 违反法律规定的强制性规定 D 违反法定的形式 40 关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）年内行驶。 A 1个月 B 3个月 C 6个月 D 1年 41 关于待定合同的说法，正确的是（ ）。 A 善意相对人不享有撤销的权利 B 效力特定合同的相对人拥有催告权 C 待定合同是生效合同 D 待定合同是无效合同 42 甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的（ ）。 A 丙不能以自己名义起诉甲 B 丙起诉甲实在行使代位权 C 丙起诉甲以50万元为限 D 丙的起诉费用由自己支付 43 下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（ ）。 A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产 B 债务人放弃到期的债权 C 债务人将巨额财产赠予他人 D 债务人将其全部财产转让 10

44 甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（ ）。 A 甲公司名称变更 B 乙公司的法人代表变更 C 合同签约人变更 D 买卖数量变更

45 某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为

A 24 B 27 C 30 D 42 46 关于担保的说法，正确的是（ ）。 （实在看不清楚） D 以汇票作为

47 某建设单位出具的银行保函中，保证人为（ ）。 A 监理单位 B 银行 C 建设单位 D 施工企业 48 定金合同以（ ）之时生效。

A 当事人签字 B 合同备案 C 定金实际交付 D 主合同成立

49 王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（ ）。 A 行政调解 B 法院调解 C 仲裁调解 D 人民调解

50 一裁定终局体现了仲裁的（ ）特点。（P200 )听老师说的也是独立特点 A 专业 B 自愿 C 独立 D 快捷

51 仲裁的保密性特点体现在他（ ）为原则。 A 不开庭审理 B 不允许代理人参加 C 不公开审理 D 不允许证人参加

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（BDE）一并发包 A代建 B 施工 C 监理 D 设计 E 设备采购

62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为ABDE A不违反法律 B、不违背社会公德

C．。。。 D 不与第三人利益相冲突 E不与社会公共利益相冲突

63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ACE） A 建筑物 B 建设用地使用权 C 生产设备、材料 D 在建工程 E 在建船舶

64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（BCD） A ISO质量体系 B工程建国家强制性标准

11

C工程设计文件 D施工企业管理制度 E建设工程施工合同

65、投标有效内，投标人有（AC）行为的，其投标保证金予以没收。 A 撤回投标文件 B 补正投标文件 C放弃中标 D 澄清投标文件 E．说明（解释）投标文件

66、施工作业施工人员安全生产义务（ABC） A 使用劳动生产安全用具 B接受安生生产培训 C发现事故立即报告 D 抢救

E为自己。。。。

67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（BC）

A发生安全事故应由工人自负 B该条款为无效条款 C 施工企业应受行政处罚 D。。。。 E施工企业负责人应受行政罚款

68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（BCD） A对建设工程项目的安全生产负总责 B 落实安全生产责任制 C 制定安全生产规章制度和操作规程 D确保安全生产费用的专项使用 E根据工作特点组织制定安全施工措施 69、取得安全生产许可证的条件是（AB）

A 特种作业人经考核合格 B 职工参加工伤保险 C通过了安全生产管理体系认证 D 进行了安全评价 E 已办理安全。。。。

70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ABDE） A保修范围 B保修期限

C质量保证金的退还方式 D质量保证金预留比例 E保修责任

71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（AE） A 建立进货验货制度 B．。产品。。。。

C 对使用有瑕疵的产品进行说明 D 为扩大销售，对。。。。 E快过期的产品降价销售

72、某交通施工穿越噪声敏感区域，。。。，下列说法正确的是（BCE） A 禁止一切夜间施工

B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准 C必须公告安民 D．。。

E在开工15日前，。。。。。。。行政主管部门报告

73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（DE） A 扣身份证 B扣押职称

C 。。。 D签订专业技术培训服务违约金 E签订竞业

74、建设工程合同属于（CD）

A有名合同 B实践合同 C 要式合同 D有偿合同

12

E单务合同

75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ACE），有权行使抗辩权 A 经营状况严重恶化 B法定代表人并追究刑事责任 C．丧失信誉 D企业负有较大债务 E转移财产试图躲避债务

76、合同权利文件终止时，不影响（ABC）之效力 A结算条款 B 清理条款 C 仲裁条款 D 担保条款 E．。。

77、民事违约责任的承担方式有（ABC）

A赔偿损失 B采取。。。 C定金。。 D 精神损失赔偿 E 赔礼道歉

78、建设单位。。。，根据《民事诉讼法》。。。，建设单位可以将（BC）列为其被告 A 。。代理机构 B总承包企业 C 分包企业 D实际施工人 E 建设行政主管部门

79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（BE） A当事人必须在开庭前提出回避申请

B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出 C．。。代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避 D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出

E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作 80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ADE） A 仲裁协议应当是书面形式

B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可 C仲裁协议必须在争议发生前达成

D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁

E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

13

施工管理真题及答案

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23