目费为1200.00万元)(1+1%)(1+3.41%)=19948.82万元
根据工程项目不同的建设阶段，建设工程造价可以分为如下6类:(1)投资估算;(2)概算造价;(3)预算造价;(4}合同价;(5)结算价;(6)决算价。 该中标造价属于合同价。
3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013)第10.2.2规定，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。
GF--2013-0201通用条款规定，6.1.6除专用条款另有约定外，发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。
原建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》第7条规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的(含一年)，预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工进度支付。 322×50%（1+1%）（1+3.41%）=168.16万元 4.建质[2008]91号关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知第十条建筑施工企业应当在建设工程项日组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。
5.最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复规定(法释[2002]16号) 建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。 E单位诉讼成立
建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。 可以行使的工程款优先受偿权是560万元。 5、1.①②③⑤⑧⑩
2.(1)新增特种混凝土工程费列入索赔申请不妥。
理由是:新增特种混凝土工程费属于设计变更引起的，应该按照变更处理，确定新综合单价后，提交变更估价申请。
(2)机械闲置费补偿按照台班费计算索赔费用不妥。
理由是:如果是自由设备，台班费含有设备使用费应按照折旧费计算索赔费用。如是租赁设备，按照实际租金和调进调出费用分摊计算。
(3)人工窝工费补偿按照人工工日单价计算索赔费用不妥。 理由是:工期未延长，不能计取人工窝工费，可计算降效费用。 3.TFK=2;TFH=0;TFF=2。拖延总工期1个月 K工期拖后提出的工期索赔，成立。 H工期拖后提出的工期索赔，不成立。 F工期拖后提出的工期索赔，不成立。
4.实木门扇、铝合金窗、细木工板、瓷砖为A类材料（≤80%);实木地板为B类材料(≤90%)。
第 11 页 共 11 页
2024-2024年注册一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试题A卷 (附答案)
