第七条 违约责任：
7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设
计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计
费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批（非设计人原因）或本合同项目停缓建，发包人均按7．1条规定支付设计费。
7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由
于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商确定。
7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及
设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定
31
金。
第八条 其他
8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问
题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人负责
采购。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。 8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料古建筑构配件和设备，应当
注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费
用。
8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设
行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由合肥市仲裁委员会仲裁。双方当事人未达成仲裁书面协议的，可向合肥市中级人民法院起诉。
8.7 本合同一式捌份，发包人肆份，设计人肆份。 8.8 本合同经双方签章后生效。
32
8.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的
来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 8.10 其它约定事项：
签订合同时具体协商。
第三章 图纸、技术规范资料及附件
1. 规划局批准的建筑规划定位图一张 2. 规划局批准的建筑单体设计方案 3. 常用技术标准有： 3.1. 总图制图标准
3.2. 房屋建筑制图统一标准 3.3. 民用建筑设计通则 3.4. 民用建筑隔声设计规范 3.5. 建筑设计防火规范 3.6. 建筑物防雷设计规范 3.7. 建筑结构制图标准 3.8. 建筑结构设计统一标准 3.9. 工程结构可靠度设计统一标准 3.10. 建筑抗震设计规范
3.11. 给水排水工程结构设计规范
33
3.12. 给水排水制图标准 3.13. 建筑给水排水设计规范 3.14. 室外给水设计规范 3.15. 室外排水设计规范 3.16. 民用建筑照明设计标准
4. 以上未注明的参照国家有关设计要求执行。 5. 相关附件资料：
规划局批准的建筑规划定位图一份 规划局批准的建筑单体设计方案一份 大连理工大学人防工程图一份
34
某高校新校区建设施工图招标设计招标文件1
