赢了网s.yingle.com
遇到合同法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>
http://s.yingle.com
建设工程合同违约责任的内容有什么
核心内容：建设工程合同的违约责任的内容主要包括工期延误违约责任的认定处理、工程质量责任认定的有关问题违约责任的处理以及约定违约金数额过高的调整的问题，下面由赢了网小编就这三部分内容为您简单介绍建设工程合同违约责任的内容。
一、工期延误违约责任的认定处理
如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。
但是，当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办?由于目前建筑市场发包方处于强势，承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下，如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求，或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的，那么对其工期顺延权主张应予以支持；如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求，且发包人迟延支付工程款情节较轻并不必然导致工程进度延误的，则不认定承包方享有工期顺延权。因发包方迟延支付工程进度款而认定承包方享有工期顺延权的，一般工期顺延的期限应当顺延至发包方付清进度款之日止。
对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
二、工程质量责任认定的有关问题
一是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的，如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
二是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的，依据《合同法》第281条的规定，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的，依据《司法解释》第11条的规定，发包人可以根据工程质量问题的严重程度，相应减少支付工程价款。
三是因发包人提供的原材料质量不合格，或提供的设备、技术资料等不符合合同约定，从而导致工程质量不合格或质量缺陷的，则依据《司法解释》第12条规定的精神，该工程质量责任应由发包人承担，发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时，发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的，仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的，也要承担相应的过错责任。四是发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效，但竣工验收合格的工程，承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。
三、约定违约金数额过高的调整
根据《合同法》第114条第2款规定：“约定的违约金过分高于
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”由于在建设工程施工合同纠纷中当事人违约行为的具体情况很复杂，因此，判断当事人在建设工程施工合同中约定的违约金是否过高，不可能有一个统一而具体的客观标准。在审判实践中，可以从以下几个方面的因素进行综合审查判定：
(1)违约金数额与当事人的实际损失之间的比例；
(2)违约金数额与合同总价款、当事人未履行价款之间的比例；
(3)当事人违约的原因及过错大小；
(4)违约金数额与违约方所获得的合同利润之间的比例；
(5)违约的时间长短。
在无法确定非违约方当事人实际损失的情况下，可以根据《合同法解释(二)》的规定，如果合同约定的违约金超过了合同价款的10%，则可以确定该违约金过高，并予以适当调整。
?
深圳经济特区格式合同条例
http://s.yingle.com/y/ht/1132118.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
?
承包合同公证需提交的证明和材料 http://s.yingle.com/y/ht/1132117.html
? ?
房屋中介合同性质 http://s.yingle.com/y/ht/1132116.html 一
起
典
型
案
例
论
后
合
同
义
务
http://s.yingle.com/y/ht/1132115.html
?
从挤伤索赔谈“先合同义务”
http://s.yingle.com/y/ht/1132114.html
?
买卖合同产品质量纠纷
http://s.yingle.com/y/ht/1132113.html
?
如何约定终止劳动合同条件
http://s.yingle.com/y/ht/1132112.html
?
影响融资租赁合同效力的因素
http://s.yingle.com/y/ht/1132111.html
?
商家确定的最终解释权没有效力
http://s.yingle.com/y/ht/1132110.html
?
投标保证金究竟该交多少
http://s.yingle.com/y/ht/1132109.html
?
强行解除教师职位的劳动合同案
http://s.yingle.com/y/ht/1132108.html
?
超效保证人可先诉抗辩权
http://s.yingle.com/y/ht/1132107.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
?
中华人民共和国技术引进合同管理条例 http://s.yingle.com/y/ht/1132106.html
?
劳动合同继续履行原则体现在哪些方面 http://s.yingle.com/y/ht/1132105.html
?
不安抗辩权的构成要件
http://s.yingle.com/y/ht/1132104.html
?
什么是无效合同以及无效合同的分类 http://s.yingle.com/y/ht/1132103.html
?
一般保证与连带保证的区别
http://s.yingle.com/y/ht/1132102.html
?
国家测绘局国家工商行政管理局关于重新发布《 http://s.yingle.com/y/ht/1132101.html
?
不得以住房问题拒绝解除劳动合同 http://s.yingle.com/y/ht/1132100.html
?
《合同法》第52条所规定无效合同之情形 http://s.yingle.com/y/ht/1132099.html
? ?
后合同义务的内容 http://s.yingle.com/y/ht/1132098.html 如果是出租人死亡，合同还有效吗 http://s.yingle.com/y/ht/1132097.html
? ?
什么是法定代表人 http://s.yingle.com/y/ht/1132096.html 民
间
借
款
无
效
的
的
法
律
后
果
http://s.yingle.com/y/ht/1132095.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
?
先合同义务及违反先合同义务之责任形态研究先 http://s.yingle.com/y/ht/1132094.html
?
法定抵押权的效力及其实现
http://s.yingle.com/y/ht/1132093.html
?
建筑安装工程征用土地合同写法
http://s.yingle.com/y/ht/1132092.html
?
融资租赁合同效力的终止
http://s.yingle.com/y/ht/1132091.html
?
“车辆报更”不是合同终止的条件 http://s.yingle.com/y/ht/1132090.html
?
水路货物运输合同实施细则
http://s.yingle.com/y/ht/1132089.html
?
合同诈骗的克星——提存公证
http://s.yingle.com/y/ht/1132088.html
? ?
合同无效 http://s.yingle.com/y/ht/1132087.html 前期
物业管理
合同能约
束业主吗
http://s.yingle.com/y/ht/1132086.html
?
宁夏回族自治区经济合同管理条例 http://s.yingle.com/y/ht/1132085.html
?
效力待定合同与无效合同的补正
http://s.yingle.com/y/ht/1132084.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
?
武汉市集体合同办法
http://s.yingle.com/y/ht/1132083.html
?
代理权终止后的无权代理有什么特点 http://s.yingle.com/y/ht/1132082.html
?
先合同义务的理论渊源及依据
http://s.yingle.com/y/ht/1132081.html
? ?
定金的性质的确定 http://s.yingle.com/y/ht/1132080.html 双
务
合
同
的
履
行
抗
辩
权
http://s.yingle.com/y/ht/1132079.html
?
国家工商行政管理局
http://s.yingle.com/y/ht/1132078.html
?
不安抗辩权与预期违约的区分
http://s.yingle.com/y/ht/1132077.html
?
经营者先合同义务与消费者权益保护 http://s.yingle.com/y/ht/1132076.html
?
效力待定合同的概念
http://s.yingle.com/y/ht/1132075.html
?
北京市房屋土地管理局转发建设部 http://s.yingle.com/y/ht/1132074.html
?
企业能否向个人借款
http://s.yingle.com/y/ht/1132073.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
?
技术合同认定登记管理办法
http://s.yingle.com/y/ht/1132072.html
?
贷款合同“补充协议”签不签
http://s.yingle.com/y/ht/1132071.html
?
代理产品价格过高，代理合同能否解除 http://s.yingle.com/y/ht/1132070.html
?
债权人代位权诸问题之探讨
http://s.yingle.com/y/ht/1132069.html
? ? ?
集体合同如何终止 http://s.yingle.com/y/ht/1132068.html 可撤销合同 http://s.yingle.com/y/ht/1132067.html 买二
手房注意
区分意向
金和定金
http://s.yingle.com/y/ht/1132066.html
?
合同无效的法律后果
http://s.yingle.com/y/ht/1132065.html
?
关于审理建设工程施工合同纠纷案 http://s.yingle.com/y/ht/1132064.html
?
房客擅自转租房屋房东有权与之解约 http://s.yingle.com/y/ht/1132063.html
?
关于中国信达资产管理公司福州办 http://s.yingle.com/y/ht/1132062.html
?
合同履行地的确定 http://s.yingle.com/y/ht/1132061.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
?
无效合同能否适用表见代理
http://s.yingle.com/y/ht/1132060.html
? ? ?
先合同义务的特征 http://s.yingle.com/y/ht/1132059.html 后合同义务探讨 http://s.yingle.com/y/ht/1132058.html 土地使用权出让（转让）合同公证书 http://s.yingle.com/y/ht/1132057.html
? ?
论留置权 http://s.yingle.com/y/ht/1132056.html
关于外国企业所得税法公布施行前已批准的技术 http://s.yingle.com/y/ht/1132055.html
?
劳动合同中如何约定终止条件
http://s.yingle.com/y/ht/1132054.html
?
如何理解后合同义务
http://s.yingle.com/y/ht/1132053.html
?
特殊合同的生效与失效的认定
http://s.yingle.com/y/ht/1132052.html
?
集体合同的效力如何
http://s.yingle.com/y/ht/1132051.html
?
用人单位可以解除劳动合同的法律条件2018最新有什么 http://s.yingle.com/y/ht/1132050.html
?
出租人可否依约对承租人财产享有留置权 http://s.yingle.com/y/ht/1132049.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
?
试论行使代位权取得的财产的分配 http://s.yingle.com/y/ht/1132048.html
?
论最高额抵押权及其实现
http://s.yingle.com/y/ht/1132047.html
?
邮电企业全面实行劳动合同制暂行办法 http://s.yingle.com/y/ht/1132046.html
?
提存的原因及法律后果
http://s.yingle.com/y/ht/1132045.html
?
最高人民法院经济审判庭关于如何确定对当事人 http://s.yingle.com/y/ht/1132044.html
?
试用期内辞退员工的限制
http://s.yingle.com/y/ht/1132043.html
?
在什么情况下，出租人可以不负责任 http://s.yingle.com/y/ht/1132042.html
?
商品房买卖合同质量纠纷二审案
http://s.yingle.com/y/ht/1132041.html
?
广电网络收费权质押贷款合同效力的认定及质权 http://s.yingle.com/y/ht/1132040.html
?
融资租赁合同出租人的法律条件http://s.yingle.com/y/ht/1132039.html
2018最新
?
履行合同原则的规定
http://s.yingle.com/y/ht/1132038.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
?
国家开发银行政法局关于认真填写借款合同送审 http://s.yingle.com/y/ht/1132037.html
?
水电工程建设经济合同争议调解暂行规则 http://s.yingle.com/y/ht/1132036.html
?
附随义务和后合同义务责任
http://s.yingle.com/y/ht/1132035.html
? ?
要约 http://s.yingle.com/y/ht/1132034.html 同时
履行抗辩
权适用之
构成要件
http://s.yingle.com/y/ht/1132033.html
?
论我国债权人代位权制度
http://s.yingle.com/y/ht/1132032.html
?
建设部国家工商行政管理局关于修改合同示范文 http://s.yingle.com/y/ht/1132031.html
?
药品买卖合同质量纠纷法律案例
http://s.yingle.com/y/ht/1132030.html
? ?
抵押权的追及性 http://s.yingle.com/y/ht/1132029.html 无
效
合
同
的
法
律
后
果
http://s.yingle.com/y/ht/1132028.html
?
借款合同中的提前履行
http://s.yingle.com/y/ht/1132027.html
?
留置权因下列原因消灭
http://s.yingle.com/y/ht/1132026.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
?
债权人能否对债务人的残疾赔偿金行使代位权 http://s.yingle.com/y/ht/1132025.html
? ?
律师提醒书写借条 http://s.yingle.com/y/ht/1132024.html 保
证
合
同
履
行
地
的
确
定
http://s.yingle.com/y/ht/1132023.html
?
货运合同中收货人的义务
http://s.yingle.com/y/ht/1132022.html
? ?
租房定金协议 http://s.yingle.com/y/ht/1132021.html 该案连带责任保证人如何承担责任 http://s.yingle.com/y/ht/1132020.html
?
买卖合同质量纠纷案代理词
http://s.yingle.com/y/ht/1132019.html
法律咨询s.yingle.com
建设工程合同违约责任的内容有什么
