（1）市区主要路段的工地现场围栏设置高度应是多高?
（2）项目经理部对工作时间安排合理吗? 夜间施工，需要办理哪些手续？ （3）《建筑施工场界噪声限值》标准对打桩施工是如何规定的? （4）施工过程中，项目经理应如何处理打桩扰民事件? （5）施工现场污水排放应向什么部门进行申请?对雨水、生产污水的排放是否符合规定？ （6）对垃圾的处理是否妥当？说明理由。 （7）项目经理的做法是否正确?应如何处理?
3、某施工单位(承包人)于2007年3月与业主签订某综合办公楼的施工总承包合同，合同价7000万元。合同方式采用可调整价格合同，双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》，除了通用条款约定的价款调整因素，在专用条款也约定了价款调整的因素，并约定考虑材料价格上涨因素的结算按照合同中约定的调值公式进行计算。该工程于2007年3月20日正式开工建设。
施工过程中发生如下事件：
事件一：2007年4月2日，由于市政管线故障检修停水，造成停工6h；4月4日施工现场电缆短路停电，造成停工5h。
事件二：2007年4月23日，由于供电局临时停电，造成停工4h；4月25日大雨导致城市供电线路跳闸，造成停工2h；4月27日与本工程相邻的另一施工工地土方开挖挖断供水管线，造成停工3h。 问题
(1)《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款中，可调价格合同中合同价款的调整因素包括哪些内容?
(2)对于本工程施工过程中所发生的事件，施工单位是否可依据合同要求对合同价款进行调整，为什么? 4、某建筑工程，建筑面积108000m2，现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4m，底板厚3m，底板混凝土强度C35／P12，底板钢筋施工时，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，将板厚1．5m处的HRB335级直径16mm钢筋，用HPB300级直径10mm的钢筋进行代换。 施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该站为其制订了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工，分两层浇筑，每层厚度1．5m。
底板混凝土浇筑时当地最高大气温度为38℃，混凝土最高入模温度为40℃ 浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。
测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。 监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。 问题
1．该基础底板钢筋代换是否合理?请说明理由。
2．由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?请说明理由。 3．本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么? 4．大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
第 6 页 共 11 页
5、某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构，建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向全国公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。
从工程招投标至竣工决算的过程中，发生了下列事件:
事件一:市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双方签订了施工总承包合同(幕墙工程为专业分包)。
事件二:E单位的投标报价构成如下:分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费为1%，税金3.413%。 事件三:建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。 事件四:E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。
事件五:2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工结算，双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付工程款560万元(不含5%的保修金)给E施工单位。此后，E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。 问题:
1.分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。
2.列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元(保留两位小数)，根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪儿类?该中标造价属于其中哪一类? 3.事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用?
4.事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员(分单位列出)? 5.事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月?E单位诉讼是否成立?其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元?
第 7 页 共 11 页
试题答案
一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）
1、【答案】A 2、D 3、［答案］C 4、B
5、答案：A 6、C 7、B 8、A 9、C 10、A 11、［答案」B 12、B 13、B 14、B 15、B 16、【答案】C 17、C 18、A 19、D 20、［答案］B
二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）
1、答案：BD 2、ADE 3、【答案】CDE 4、A D 5、ABE 6、ABD 7、BCE 8、ADE 9、ABE 10、BCE
三、案列分析题（共5题，每题24分）
1、（1）答：
建设单位自行决定采取邀请招标方式的做法不妥当。根据《招标投标法》（第十一条）规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案例建设单位自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。 （2）答：
C企业和E企业投标文件无效。 根据《招标投标法》（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案例C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。
根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，
第 8 页 共 11 页
项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。 （3）答：
1）根据《招标投标法》（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一； 2）根据《招标投标法》（第三十五条）规定，开标应由招标人主持，本案例由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。 （4）答：
根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案例技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。 （5）答：
招标人确定A企业为中标人违规。根据《招标投标法》（第四十一条）规定，能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的中标人的投标应当中标。因此中标人应当是综合评分最高或投标价最低的投标人。本案中B企业综合评分是第一名应当中标，以B企业投标报价高于A企业为由，让A企业中标是违规的。 （6）答：
合同签订的日期违规。《招标投标法》（第四十六条）规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《招标投标法》的相关规定。 2、（1）市区主要路段的工地现场围栏设置高度不得低于2．5m。
（2）工作时间安排不合理，因为超过22时(晚上10时)即为夜间施工，会造成扰民现象。 夜间施工的，需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。 （3）《建筑施工场界噪声限值》标准规定：在打桩施工阶段：白天施工不允许超过85dB，夜间禁止施工。
(4) 在居民和单位密集区域进行打桩施工作业前，项目经理部除按规定报告申请批准外，还应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向有关的居民和单位通报说明，取得协作和配合；对施工机械的噪声与振动扰民，应有相应的措施予以控制。 （5）应向工程所在地县级以上人民政府市政管理部门申请。
雨水排入市政雨水管网，污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网。施工现场泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。 （6）不妥。
施工现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类存放。建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议，及时清运处置。有毒有害废弃物应运送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷。
（7）不妥。土方开挖中如发现文物或古墓，应立即妥善保护并及时报请当地有关部门来现场处理，待妥善处理后，方可继续施工。
3、(1)可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； 2)工程造价管理部门公布的价格调整；
第 9 页 共 11 页
3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h； 4)双方约定的其他因素。
(2)事件一：承包人不可以要求调整合同价款。由于施工现场短路造成停上是承包人自身的原因，而市政管线故障检修造成停工6h，在一周内停工事件没有超过8h，故不能进行合同价款调整。
事件二：承包人可以要求调整合同价款。因为4月23日-4月27日一周内因停水、停电造成停工累计达到9h，超过8h，且均不是该工程承包人的原因导致停水、停电而造成停工。因此可以依据合同要求进行合同价款的调整。
4、1.该基础底板钢筋代换不合理。因为钢筋代换时，应征得设计单位的同意，并且根据规定，对于重要受力构件，不宜用HPB300级代换HRB335级钢筋。 2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。因为应由该施工单位编制专项的施工方案，并且要报监理工程师审批，混凝土搅拌站应该根据现场提出的技术要求进行试配。 3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因：(1)混凝土入模温度过高。(2)混凝土浇筑后未在12h内覆盖，且养护天数远远不够。(3)大体积混凝土水化热大，导致内外温差过大产生裂缝。 4．大体积混凝土裂缝控制的常用措施包括：
(1)优先选用水化热低的矿渣水泥，并适当掺加缓凝减水剂。
(2)在满足设计强度要求的前提下，降低水灰比，减少水泥用量，掺入适量(15％～25％)的粉煤灰。
(3)降低混凝土的人模温度，控制混凝土内外温度(≤25\冲洗降温，避免暴晒。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保温材料。
(5)可预埋冷却水管，通人循环水将混凝土内部的热量带出，进行人工导热。 5、1.不妥之一:市建委指定了专门的招标代理机构 理由是:违反招投标法律法规的规定。不得指定。
不妥之二:在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复
理由是：针对一家单位提出了疑问的回复应以书面形式通知到所有潜在投标人，不能一对一答复
不妥之三:经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。
理由是:应依据招标文件规定的评标办法进行评审。评标委员会应该推荐中标候选人。 2.E单位的中标造价=(分部分项工程费为16100.00万元+措施项目费为1800.00万元十其他项目费为1200.00万元)(1+1%)(1+3.41%)=19948.82万元
根据工程项目不同的建设阶段，建设工程造价可以分为如下6类:(1)投资估算;(2)概算造价;(3)预算造价;(4}合同价;(5)结算价;(6)决算价。 该中标造价属于合同价。
3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013)第10.2.2规定，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。
GF--2013-0201通用条款规定，6.1.6除专用条款另有约定外，发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。
原建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》第7条规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的(含一年)，预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工进度支付。 322×50%（1+1%）（1+3.41%）=168.16万元
第 10 页 共 11 页
2019-2020年注册一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷C卷 附解析
