南村镇里仁洞小学生物园

由天下分享时间：2024/7/3 12:59:06 加入收藏我要投稿点赞

文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

南村镇里仁洞小学生物园

设施改造工程

交易文件

建设单位：广州市番禺区南村镇里仁洞小学招标代理单位：广东建发工程管理有限公司

日期：2014年4月

第一章、交易须知...........................................................................................................1 一、交易须知前附表.......................................................................................................1 二、交易须知修改表.......................................................................................................3 三、交易须知通用条款...................................................................................................5

（一）交易文件................................................................................................................. 5 （二）报名及报名资料递交 ........................................................................................... 6 （三）摇珠及合同签定 ................................................................................................... 7 第二章摇珠办法.........................................................................................................10 一、摇珠办法修改表.....................................................................................................10 二、摇珠办法................................................................................................................. 11 第三章合同条款........................................................................... 错误!未定义书签。第四章技术条件（工程建设标准）.........................................................................59 第五章图纸及勘察资料.............................................................................................59 第六章发包价及其工程量清单.................................................................................59

0word版本可编辑.欢迎下载支持.

文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

第一章、交易须知一、交易须知前附表

声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本《交易须知通用条款》和《摇珠办法》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求建设单位（即发包人）：广州市番禺区南村镇里仁洞小学项目建设管理单位： / 招标代理（如有）：广东建发工程管理有限公司设计单位：广州市弘基市政建筑设计院有限公司监理单位： / 南村镇里仁洞小学生物园设施改造工程广州市番禺区南村镇里仁洞小学内生物模型更换或改造及园林绿化等相关工程（具体数据以施工图纸为准）。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。合格本项目按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，完成本项目生物园设施改造工程等施工图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容。 2014年4月日计划开工，施工总期：30日历天。财政资金报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价。 1 定义 2 3 4 5 6 7 工程名称建设地点建设规模承包方式质量标准承包范围 8 9 10 工期要求资金来源报名资料收取方式报价以及单价和11 总价计算方式 12 承包意向有效期 90日历天（从报名截止之日计起）领取发包价（含13 工程量清单）及图纸 14 踏勘现场由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。时间：自2014年4月22日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：广州市番禺区广州市番禺区南村镇里仁洞小学内 1word版本可编辑.欢迎下载支持.

文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

项目内容说明与要求报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。一份。 1.报名起始时间：网上报名时间为2014年4月22日00时00分至2014年4月28日23时59分；现场报名时间（即现场递交报名资料时间）为2014年4月29日14时00分至2014年4月29日16时00分) 2.递交报名资料地点：广州公共资源交易中心番禺交易部报名窗口2号。 3.上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。 15 报名资料组成 16 报名资料份数 17 报名的时间和地点 1.摇珠时间：2014年4月29日 16 时00分 18 摇珠时间和地点 2.地点：广州公共资源交易中心番禺交易部开标室一楼。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。 19 履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%。本项目发包价为人民币244709.50元，其中安全文明施工费为6936.30元, 余泥渣土运输与排放费为1416.18元；承包意向人填写20 发包价的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。 21 保修期合同价款的调整办法按照《建设工程质量管理条例》规定 22 详见合同专用条款相关规定。根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。建设工程质量检23 测管理办法 2word版本可编辑.欢迎下载支持.

文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

二、交易须知修改表

声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。

条款号：3.4 修改类型：修改

原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。

现文：本工程不设投标保证金。

条款号：12.2 修改类型：修改

原文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程企业库入库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

条款号：13.2 修改类型：修改

原文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程企业库入库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。