2017一建《项目管理》章节习题:建设工程索赔
1Z206000 建设工程合同与合同管理 1Z206060 建设工程索赔
1[单选题] 某工程基础施工中出现了意外情况,导致了工程量由原来的2800m3增加到3500m3,原定工期是40天,则承包商可以提出的工期索赔值是( )。 A.5天 B.6天 C.8天 D.10天 参考答案:D
参考解析:工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500-2800)/2800=1O(天)。所以D正确。
2[单选题] 关于工期索赔的说法,正确的是( )。 A.所有的关键线路延误都是可索赔延误 B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差,业主一般既给予工期顺延,也给予费用补偿
D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生,可索赔延误将变成不可索赔延误 参考答案:D
3[单选题] 承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的,则( )。 A.即进入仲裁或诉讼程序 B.即进行持续索赔
C.只能进入仲裁程序 D.只能进入诉讼程序 参考答案:A
4[单选题] 下列各费用计算方法中,不属于索赔费用计算方法的是( )。 A.实际费用法 B.修正的实际费用法 C.总费用法 D.修正的总费用法 参考答案:B
5[单选题] 根据《招标投标法实施条例》,对某3000万元投资概算的工程项目招标时,施工投标保证金额度符合规定的是( )万元人民币。 A.70 B.100 C.120 D.50 参考答案:D
6[单选题] 索赔报告的关键部分是( )。 A.索赔款项(和/或工期)计算部分 B.证据部分 C.论证部分 D.总述部分
参考答案:C
参考解析:论证部分是索赔报告的关键部分,其目的是说明自己有索赔权,是索赔能否成立的关键。所以C正确。
7[单选题] 按照当事人分类,索赔不包括( )。 A.承包人与发包人之间的索赔 B.承包人与分包人之间的索赔 C.分包人和发包人之间的索赔 D.承包人和保险人之间的索赔 参考答案:C
8[单选题] 关于建设工程索赔程序的说法,正确的是( )。 A.设计变更发生后,承包人应在28天内向发包人提交索赔通知 B.索赔事件在持续进行,承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C.索赔意向通知发出后14天内,承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料 D.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求,视为该索赔已被认可 参考答案:D
9[单选题] 下列工程资料中,可以作为承包人向业主索赔依据的是( )。 A.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议 B.承包人与分包人签订的分包合同 C.承包人安全交底会议纪要 D.承包人技术交底纪要 参考答案:A
参考解析:总体而言,索赔的依据主要是三个方面:合同文件;法律、法规;工程建设惯例。合同文件是索赔的最主要依据,包括本合同协议书;而合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议即是本合同协议书。所以A正确。
10[单选题] 在索赔款项的计算中,可以进行利息索赔的情况是( )。 A.工程扣款 B.工程延期 C.工程变更 D.逾期支付 参考答案:D
11[单选题] 在工程实施过程中发生索赔事件以后,承包人首先应( )。 A.向工程师发出书面索赔意向通知 B.向建设主管部门报告
C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失 D.向工程师递交正式索赔报告 参考答案:A
12[单选题] 当发生索赔事件时,对于承包商自有的施工机械,其费用索赔通常按照( )进行计算。 A.台班折旧费 B.台班费 C.设备使用费 D.进出场费用 参考答案:A
13[单选题] 某工程项目总价值1000万元,合同工期为18个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元,则承包方提出工期索赔为( )个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 参考答案:B
参考解析:工期索赔值=原合同工期×附加或新增工程造价/原合同总价=18×50/1000=0.9(月)。所以B正确。
记忆难度:容易(0)一般(1)难(0)笔 记:记笔记
14[单选题] 下列索赔事件中,承包人可以索赔利润的是( )。 A.工程变更 B.工程暂停 C.材料价格上涨 D.工期延期 参考答案:A
15[单选题] 某土方工程合同约定,合同工期为60天,工程量增减超过15%,承包商可提出变更,实施中因业主提供的地质资料不实,导致工程量由3200m3增加到4800m3,则承包商可索赔工期( )天。 A.0 B.16.5 C.21 D.30
参考答案:C
16[单选题] 下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中,工程师不予支持的是( )。
A.由于完成额外工作增加的机械使用费 B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费 C.承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费 D.业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费 参考答案:C
17[多选题] 承包人向发包人索赔时,所提交索赔文件的主要内容包括( )。 A.索赔证据 B.索赔事件总述 C.索赔合理性论证 D.索赔要求计算书 E.索赔意向通知 参考答案:A,B,C,D
18[单选题] 某工程施工中由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工50工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人员窝工补贴费12元/工日,含税的综合费率为17%,承包商可得该项索赔为( )元。 A.1260 B.1372.2 C.1474.2 D.3229.2
参考答案:C
参考解析:(50×12+10×30+1×360)×(1+17%)=1474.2元。所以C正确。
19[单选题] 索赔是指在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而( ),向对方提出的补偿要求。 A.拖延工期后 B.遭受损失后 C.产生分歧后 D.提起公诉后 参考答案:B
参考解析:建设工程索赔通常是指在合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。所以B正确。 20[单选题] 索赔利润的款额计算通常按照( )计算。 A.由监理工程师计算报业主确认的利润额 B.采用承包商总部平均利润百分率 C.由承包商与业主双方协商确定的利润率 D.采用与原报价单中一致的利润百分率 参考答案:D
21[单选题] 下列干扰事件中,承包商不能提出工期索赔的是( )。 A.开工前业主未能及时交付施工图纸 B.异常恶劣的气候条件
C.业主未能及时支付工程款造成工期延误
D.工程师指示承包商加快施工进度 参考答案:D
22[单选题] 工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是( )。 A.延误的原因 B.索赔要求和结果 C.延误事件之间的关联性
D.延误工作所在工程网络计划的线路性质 参考答案:C
23[单选题] 关于建设工程索赔成立条件的说法,正确的是( )。 A.导致索赔的事件必须是对方的过错,索赔才能成立 B.只要对方存在过错,不管是否造成损失,索赔都能成立
C.只要索赔事件的事实存在,在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 D.不按照合同规定的程序提交索赔报告,索赔不能成立 参考答案:D
24[单选题] 关于工期索赔的说法,正确的是( )。 A.单一延误是可索赔延误 B.共同延误是不可索赔延误 C.交叉延误可能是可索赔延误 D.非关键线路延误是不可索赔延误 参考答案:C
25[单选题] 按照索赔事件的性质,因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于( )。
A.不可预见的外部条件索赔 B.不可抗力事件引起的索赔 C.不可预见的外部障碍索赔 D.其他索赔 参考答案:D
参考解析:记忆难度:容易(0)一般(0)难(2)笔 记:记笔记
26[单选题] 在工程实施过程中发生索赔事件以后,承包人首先应( )。 A.向建设主管部门报告
B.向工程师发出书面索赔意向通知
C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失 D.向工程师递交正式索赔报告 参考答案:B
27[多选题] 施工现场当地流行传染病期间,依据当地政府部门的规定施工被迫暂停70天,则按照施工合同对索赔程序的规定,承包人应( )。 A.在工程师下达的停工令发布后28天内提出索赔通知 B.在索赔通知发出后的28天内提交索赔报告 C.每隔28天提交该阶段的索赔报告
D.索赔通知发出后每隔28天持续提交索赔通知 E.在正式复工后提交总损失要求的索赔报告 参考答案:A,B,C
28[多选题] 某工程实行施工总承包模式,承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工,施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下,( )可以提出索赔。 A.承包人向发包人 B.承包人向勘察单位 C.分包人向发包人 D.分包人向承包人 E.发包人向监理 参考答案:A,D
参考解析:工程延期索赔,因为发包人未按合同要求提供施工条件,或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人向发包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延,分包人可以向承包人提出索赔。所以A、D正确。
29[多选题] 在建设工程项目施工过程中,施工机具使用费的索赔款项包括( )。 A.因机械故障停工维修而导致的窝工费 B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E.由于完成额外工作增加的机械使用费 参考答案:B,C,E
30[多选题] 按照国际惯例,承包商可索赔的材料费包括( )。 A.由于承包商管理不善,造成材料损坏失效引起的损失费 B.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费 C.由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费
D.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用 E.承包商使用不合格材料引起的损失费用 参考答案:B,C,D
31[多选题] 某土方开挖工程,合同约定工期12日历天(6月1日~12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天,导致窝工15工日;6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天,在此期间现场排水用工10工日,按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日;6月7日因发现局部区域有未预见软土层,按工程师指令停工进行地质复查,影响工期1天,配合用工10工日;6月8日按工程师指令局部挖土加深,增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有( )。 A.因挖土机械故障停工 B.因百年一遇特大暴雨延误 C.修复发包方相关设施 D.停工进行地质复查 E.局部挖土加深增加工程量 参考答案:B,D,E
参考解析:选项A是承包商原因引起的工期延误,不能索赔;BDE都是非承包商原因引起的延误,可以索赔;C不影响工期。所以8、D、E正确。 32[多选题] 建设工程索赔成立的前提条件有( )。
A.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D.造成费用增加或工期损失额度巨大,超出了正常的承受范围 E.索赔费用计算正确,并且容易分析
参考答案:A,B,C
33[多选题] 常见的建设工程施工索赔有( )。 A.因合同文件引起的索赔 B.有关工程设计方案的索赔
C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔 D.关于工程暂停、终止合同的索赔 E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔 参考答案:A,C,D,E
参考解析:常见的建设工程施工索赔有:因合同文件引起的索赔;有关工程施工的索赔;关于价款方面的索赔;关于工期的索赔;特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔;工程暂停、终止合同的索赔;财务费用补偿的索赔。所以A、C、D、E正确。 34[多选题] 索赔文件包括( )。 A.证据部分 B.论证部分 C.总述部分
D.索赔款项(或工期)计算部分 E.摘要部分 参考答案:A,B,C,D
35[多选题] 工程项目施工过程中发生索赔事项,其索赔费用的计算方法有( )等。 A.实际费用法 B.总费用法 C.利润补偿法
D.综合单价法 E.修正的总费用法 参考答案:A,B,E
更多考试考点下载建造师毙考题