新中小学校财务管理制度市政道路沥青砼路面工程分包施工合同
总承包人： （以下简称甲方） 专业分包人：成都瑞欣路面工程技术有限公司 （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关法律的规定,遵循平等互利的原则,为了明确双方的权利和义务,保护双方的合法权益,经双方共同协商一致，就 的沥青砼路面分项工程以专业分包形式承包给乙方并达成以下分包施工协议,同意签订本合同,并共同遵守履行。 一、 工程概况
1. 工程名称: 2. 工程地点: 3.施工周期: 自乙方进场施工之日起计算，工期为 天 4.合同金额: （按竣工结算为准） 二、承包内容。
□1.封层:水稳层表面喷洒透层油与6mm改性乳化沥青稀浆封层施工；
□2.路面:7cm AC-20C中粒式沥青砼下面层＋5cm AC-13C细粒式SBS改性沥青砼上面层铺设与压实； 三、分包形式。
□1.封层:水稳层表面喷洒透层油与6mm改性乳化沥青稀浆封层施
5
页脚内容新中小学校财务管理制度工包工包料按实际完成面积综合单价承包；
□2.路面:7cm AC-20C中粒式沥青砼下面层＋5cm AC-13C细粒式SBS改性沥青砼上面层铺设施工工包工包料按水平投影实际完成面积(含粘层油PC－3)以综合单价承包。 四、工程量：总工程量约 m2。
五、质量等级：经双方约定各工序施工质量必须符合同等级相对应的相关现行规范的施工质量要求；质量等级为合格。 六、 计量方式与单价
□1.封层:水稳层表面喷洒透层油与6mm改性乳化沥青稀浆封层施工包工包料综合单价为6.50元/平方米；
□2.路面:7cm AC-20C中粒式沥青砼下面层＋5cm AC-13C细粒式SBS改性沥青砼上面层铺设施工工包工包料综合单价为113.50元/平方米。 4.另外约定
1）、工程完工后乙方向甲方提供等额11％的“工程服务费”增值税专用发票办理本工程结算款项；
2）、如若在施工中有增减分项工程，其单价双方现场确定以书面互签为结算依据；
3)、本项目完工后乙方向甲方提供与设计相符的分项工程配合比及各项检验报告及材料合格证。
4）、路面施工中的检查井、雨水口所占面积不与扣除，路面施工中乙方配合甲方完成井盖安装（与路面同步）所增加的工时费也不另
5
页脚内容新中小学校财务管理制度外计算。
七、计量与支付方式。
1.计量：本工程完工后3日内双方共同进行现场收方计量并确认。 2.支付方式：本合同工程大型设备进场当日甲方需向乙方支付合同总金额的50％资金，该工程完工当日甲方应向乙方支付至合同总金额的80％资金；余下的工程款除5%保修金外甲方应在2017年12月30日前一次性将结算尾款支付给乙方, 5%的保修金待分项工程完工之日起一年到期后经甲方确认后向乙方一次性支付。如若逾期没按约定时间节点付款甲除向乙方支付每天400.00元资金占用费外，其工程量每平方米的单价上浮20%另计工程总价。 八、质量控制及保修
乙方在合同签订后一周内应配合甲方递交与本工程设计相符的施工配合比、分项工程施工方案，完工后7日内向甲方递交原材料出厂合格证。施工所测得的各项指标必须满足双方约定的同等级的合格工程质量要求，本合同工程保修期为一年,一年内沥青砼表面脱子一经发现乙方无条件在第一时间进行返修至验收合格；局部下沉导致路面积水属基层因素引起的质量问题不在乙方保修责任内。 九、机械待班与工期延迟及尾款延迟支付
由甲方原因造成的停工（不可抗力的因素除外），甲方应向乙方支付人工窝工费2000.00元/天、伸缩式摊铺机1台每台班5000元、双钢轮压路机1台12T每台班1200元、胶轮压路机1台每台班1500元；反之,由于乙方原因造成的停工，乙方应向甲方支付工期延误损
5
页脚内容新中小学校财务管理制度失金每天10000元。如若因甲方原因造成本工程须二次进场才能完成时甲方应承担乙方3台大型设备进出场费10000.00元。 十、甲乙双方义务及权利。 1．甲方：
负责乙方施工机械的用水供应、全段施工期沿街道两边居民、企业、政府机关的交通协调工作，负责平交道口施工放行的交通管制协调工作，在施工路段给乙方创造一个无干扰全封闭的施工环境,派专人团队对施工路段进行车、人分流，有权对乙方进场人员进行安全技术交底，有权指挥乙方的施工人员、施工机械严格遵守工地的管理制度，严格按安全操作规程进行施工，对乙方人员实行全程跟踪监督施工，对违反操作规程的提出警告，如若乙方人员不服从指挥或不纠正工作方式的，甲方有权下停止施工通知。 2．乙方：
负责组织完成工程量所需的人员、机械设备，按合同约定的时 间进场，并协调所有人员听从甲方技术人员的技术和安全交底，服从甲方监督和管理，负责指挥人员、机械严格按照安全操作规程进行施工，对甲方非专业的管理人员提出不符合行业规范规定要求的指挥与要求有权拒绝接受。 十一、安全与文明施工。
工地现场的安全文明施工应以甲方为主，因乙方自身管理和指挥失误发生的安全事故给他人（自身）的人身财产造成的损失，由乙方承担全部责任，因甲方在施工路段未进行交通分流、现场未封
5
页脚内容新中小学校财务管理制度闭强行要乙方施工导致行人、车进入施工路段造成的安全事故责任由甲方承担，对于弃料应服从甲方管理人员的安排运到指定地点进行堆放，严格做到完工场清，进场和停止作业时乙方的机械设备按甲方指定的停放点整齐排列停放，乙方承担的各项工序均遵循安全文明施工条例进行管理与施工。 十二、甲乙双方互信约束。
为了双方合作愉快、相互信任,甲乙双方应在本承包合同签订时，双方应将各自企业的全套资料复印件一份盖鲜章作为本合同附件互换。 十三、争议。
本分包合同若发生争议，双方协商解决，不能达成共识时由原告方人民法院判决。
十四、 本协议一式叁份，甲方两份,乙方一份。 十五、 本协议有效期。
甲乙双方签字生效，并且同等法律效力，失效期为工程结算价款结清之日自动失效。
甲方： 负责人： 身份证: 电 话： 乙方：成都瑞欣路面技术有限公司 负责人： 身份证:51062419630222233X 电 话：18980633346
合同签订时间 2017.06.
5
页脚内容
中江市政道路油面施工合同
