编号： _______________
现代农业园区彩门工程施工合同
发包人： __________________________
承包人： __________________________
签订日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日
发包人拟招“现代农业园区彩门”工程, 接受了承包人的投标， 双方根据《中华人民共和国合同
法》及有关法律法规规定， 遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则， 经协商
一、工程概况 1、 工程名称： 2 、 工程地点： 3 、 工程规模： 4、 工程投资： 万元/座。
、工程承包范围及合同工程量:
三、合同价款
合同总价人民币（大写） 元整，人民币（小写）:
四、合同施工工期及进度
开工日期：
年 月 日（公历），
竣工日期： 年 月 日（公历），
合同工期总天数： 天。
五、双方的义务和责任 1、 发包人的义务和责任
（1）发
包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。
（2） 发包人应在工程开工前审核承包人的施工图纸及预算等相关资质并发布开工通知
（3） 发包人应按合同约定按时支付合同价款。
（4）发
包人应按现行国家标准工程验收规定，主持有关验收工作。 2、 承包人的义务和责任
（1）承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。
订立本合同
元整
（2）承包人根据约定按时向发包人提交履约担保金额为人民币 履约保证金在工程验收合格后 （3） 承包人应在接到开工通知后
天内返还给承包人。
（大写） 万元。
日内，及时向工地调遣工作人员、调配施工设备和材 料，按施工
总进度要求完成施工准备工作。否则，应承担相应违约责任。
（4） 承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的 安全。 （5） 承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近 的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失， 避免施工对公众利益的损害。
（6） 承包人应严格按施工图纸和本合同文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。 （7） 承包人应在工程通过完工验收后
天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩 余材料。
（8） 工程完工后，承包方负责项目区周围垃圾清理工作，使项目区周围环境整齐、整洁。 （9） 承包人保证发包人设备、设施顺利进场、撤场及施工期间正常作业。期间如发生村民及其 它人员阻扰、干预发包人正常工作，由承包人负责解决。
六、 质量
承包人对施工质量负责。工程施工质量必须达到合格标准， 包人应无条件按发包人指示采取有效措施进行整改， 用全部由承包人承担。
对施工质量缺陷或施工质量事故，
直至施工质量达到合格为止，
承
由此产生的费
七、 安全
承包人应对本工程的安全施工负责。
承包人应认真采取施工安全措施，
确保工程和由其管辖的人
员、材料、设备的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。 发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任， 赔偿。
八、工程计量与结算
1、 计量：按发包方、承包方共同审定的工作量包干使用。 2、 支付：验收合格后一次结算。
并按各自的责任进行
九、违约与索赔
（1） 在履行合同过程中，承包人未按规定履行合同义务或发生下述行为之一者属承包人违约： ① 承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按本合同约定的进度计划有效 地开展施工准备，造成工期延误；
② 承包人将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人， 出去；
③ 由于承包人原因未按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程，造成工期延误； ④ 承包人在保修期内未对工程移交证书中所列的缺陷内容进行修复， 量不合格而承包人拒绝再进行修补。
（2） 由于承包人原因本合同项目未能按合同约定的日期完工，承包人应支付逾期完工违约金。 逾期完工违约金为人民币
元/天。
或经监理人检验认为修复质
或私自将工程或工程的一部分分包
（3） 在履行合同过程中，发包人未按规定履行义务或发生下述行为之一者属发包人违约： ① 发包人未能按合同规定的时间支付合同价款， 致付款延误；
② 由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。 （4） 由于发包人原因造成的工期延误，由发包人承担由此造成的窝工人员损失和机械设备闲置
损失，并相应顺延工期；若发包人要求承包人通过赶工方式保证工程按合同约定工期按期完工， 则应由发包人承担采取赶工措施所增加的合理费用。
或无正当理由阻挠、 拒绝批准任何支付凭证，
十、工程验收
（1） 发包人应按现行的国家现行工程验收规程及时主持或组织工程的各项验收。 （2） 承包人应在接到发包人指示后
天内提交、整编应由承包人负责的验收资料
（3） 无论是发包人原因或是承包人原因，造成工程在具备验收条件时不能及时进行完工验收或
竣工验收的项目，责任方要承担工程保管费用 元，一次性支付给非责任方。
十^一、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议时， 方式解决：
① 由仲裁委员会仲裁； ② 向人民法院起诉。
双方应及时友好协商解决，
协商不成时双方同意选择以下两种
十二、其它
（1） 本工程保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，
保修期为
个月
（2） 本合同所指不可抗力适用我国《合同法》等相关法律、法规的有关规定。合同签订后发生 因不可抗力造成的巨大损失和严重损坏，
致使任何一方无法继续履行合同时，
经协商可解除合同。
（3） 双方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上签名（或签章）并加盖单位公章（或合 同专用章），合同生效。
（4） 承包人已将合同工程全部移交给发包人，且保修期满，发包人或被授权的监理人已颁发保 修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。 （5） 本合同一式 份，承包人执副本
份，具有同等法律效力，双方各执正本 份。
份。发包人执副本
十三、合同有效期
本合同有效期自签订之日起
日
发包人： 日期：
承包人: 日期：
现代农业园区彩门工程施工合同协议书范本
