余下的款项。此后，承包人未能自费修复新出现的缺陷、或委托发包人修复该缺陷，发包人发生的此项费用，从该保函中请款扣除。在保修期满后，发包人与承包人结清保修款后，退还该保函。在竣工验收后15日内，承包人向发包人提供质量保修金保函。金额为11.21条约定的质量保修金。格式见《附件二十六》。
12.6 按付款计划付款
12.6.1 按付款计划表申请付款。按付款计划表申请付款，以合同协议书约定的合同价格为基础，按照在《附件【 】》中约定的付款期数、计划每期达到的主要工程进度或（和）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、交工验收和缺陷修复）及每期付款金额，由承包人提交当期付款申请报告。申请报告的格式、内容、份数和提交时间见《附件【 】》，
每期付款申请报告中的款项包括： （1）按约定的当期计划申请付款的金额； （2）按11.7款合同价款调整约定的增减款项； （3）按12.3款预付款约定的，支付及扣减的款项； （4）按12.5款质量保修金额约定的暂扣及支付的款项； （5）根据14.2款索赔结果所增减的款项；
（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。
12.6.2 发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作或（和）实际进度比付款计划表约定的明显落后时，发包人有权在该项工作或义务完成前，扣发该工作或义务的相应款项，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。
12.6.3 发包人有权根据12.6.1款和12.6.2款的约定确定当期应付款金额
（应先行扣除质量保修金）。
发包人有权在每一财务年度结束时委托的具有相关资质的第三方机构对承包人进行审计，审计结果证明承包人未能按照经发包人批准的工程进度计划、设计进度计划、采购进度计划、施工进度计划等适当履行从而未能达到了该年度应达到的主要工程进度、主要计划工作量，或未向分包单位、采购供货商足额付款等情况的，发包人有权在审计后各期应付款中暂扣审计结果和实际工程量之间的差额，直至下一期审计结果表明承包人已经完成该部分差额工程量时一次性予以支付。
12.6.4 发包人按付款计划表付款时，如果承包人任何供应的物品或完成的工作不符合合同要求，在修正或更换完成前，可以扣发该修正或更换所需费用。
12.6.5 发包人有权在任一次付款时，对以前曾被认为应付的任何款额做出应有的任何改正或修正。
12.6.6 发包人任何一次付款都不代表或不应被认为发包人的接受、批准、同意或满意。
12.6.7 发包人支付给承包人材料和设备预付款，应在月工程进度款中按承包人的实际工程的用量扣除。
12.7 付款条件与时间安排
12.7.1 付款条件。约定了由承包人提交履约保函时，履约保函的提交是发包人支付各项款项的条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。
12.7.2 预付款的支付，依据12.3.1款预付款支付的约定执行。 12.7.3 工程进度款
按付款计划表申请与付款。发包人在收到承包人提交的每期付款申请报告
（且形式要件齐备符合条件）之日起的14天内审查通过后，按约定支付。
12.8 付款时间延误
12.8.1 因发包人无正当原因未能按12.7.2款约定的时间向承包人支付工程进度款的，从此后的第15天开始，以中国人民银行颁布的同期同类存款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。
12.8.2 发包人的延误付款达6个月以上，并影响到整个工程实施，承包人有权根据16.2款的约定向发包人发出解除合同的通知。
12.9 税务与关税
12.9.1 发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含进口关税。
12.9.2 一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。
12.10 索赔款项的支付 12.10.1
经协商确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索
赔款项，发包人可从支付给承包人的当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，且合同约定了承包人提交履约保函时，可从履约保函中抵扣。当履约保函不足以抵扣时，或未约定履约保函时，承包人须另行支付该索赔款项。
12.10.2
经协商确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的承包人应得的索
赔款项，承包人可在当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人在当期付款中支付该索赔款项。
12.11 竣工决算 12.11.1
提交竣工决算资料。根据第10条款的约定，承包人提交的竣工
验收报告和完整的竣工资料被主管部门认可后的30日内，承包人向发包人递交竣工决算报告和完整的竣工决算资料。
12.11.2
最终竣工决算资料。发包人收到承包人提交的竣工决算报告和完
整的竣工决算资料后的30日内，经审查并提出修改意见，协商一致后，由承包人自费修正，并提交最终的竣工决算报告和最终的结算资料。该资料应经审计并经重庆市交通委员会认定。
12.11.3
结清竣工决算的款项。发包人在承包人按12.11.1款的约定提交
了最终竣工决算资料，该资料应经审计并经重庆市交通委员会认定后，按照14.5.2款约定结算相应款项。
12.11.4
发包人未能支付竣工决算的款项
发包人未能按12.11.2款的约定，结清应付给承包人的竣工决算的款项余额，从承包人提交最终结算资料经审计并被重庆市交通委员会认定后的第31日起，按中国人民银行同期同类的存款利率支付拖欠的竣工决算款项的余额及其利息。
发包人在承包人提交的最终竣工决算资料经审计并经重庆市交通委员会认定后的90日内，仍未支付，承包人可依据第(5)款争议和裁决的约定解决。
12.11.5
未能按时提交竣工决算报告及完整的结算资料。承包人未能向发
包人提交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工决算不能正常进行、或工程竣工决算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人须交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第8条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部
分。
12.11.6
承包人未能支付竣工决算的款项
(1) 承包人未能按12.11.2款的约定，结清应付给发包人的竣工决算中
的款项余额，发包人有权从承包人根据12.2款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。
履约保函的金额不足以抵偿时，自提交的最终竣工决算资料经审计并被重庆市交通委员会认定后的第31日起，承包人有权按中国人民银行同期同类存款利率支付拖欠的竣工决算款项的余额及其利息。自承包人提交的最终竣工决算资料经审计并被重庆市交通委员会认定后90日内仍未支付时，发包人有权根据第(5)款争议和裁决的约定解决。
(2) 合同未约定履约保函时，承包人自提交的最终竣工决算资料经审计
并被重庆市交通委员会认定后的第31日起，按中国人民银行同期同类存款利率，向发包人支付拖欠的余额及其利息。自承包人提供的最终竣工决算资料经审计并被重庆市交通委员会认定后90日内仍未支付时，发包人有权根据第(5)款争议和裁决的约定解决。
12.11.7
竣工决算的争议。发包人收到承包人递交的竣工决算报告及完整
的结算资料后的30日内，对工程竣工决算的价款发生争议时，共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工决算审核，按审核结果应经审计并被重庆市交通委员会认定后，作为竣工决算的依据。对审核结果有争议时，依据第(5)款争议和裁决的约定解决。
第13条 保险
13.1 承包人的投保
f2024鏈�鏂癊PC宸ョ▼鎬绘壙鍖呭悎鍚屾ā鏉?- 鐧惧害鏂囧簱
